Підряд

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Статус роботи
Курсова робота
Дисципліна
Цивільне право
Тема або варіант роботи
№ 36 Підряд (поняття, види, правове регулювання, сторони, предмет, ціна, строк і форма).

План:
Введення. 3
1. Поняття договору підряду. Обмеження від суміжних договорів. Види договору підряду. 4
2. Форма договору підряду. 8
3. Зміст договору підряду. 9
а) Істотні умови договору підряду. 9
б) Права і обов'язки сторін. 12
в) Розподіл ризиків між сторонами. 17
4. Наслідки порушення умов договору. 19
Висновок. 21
Список використаної літератури .. 23

Введення.
Договір підряду є разом з договором купівлі-продажу і доставки одним з поширених, а також найбільш значущих в сфері товарно-грошового обороту. Він зачіпає відносини у сфері виробництва, оскільки пов'язаний із зобов'язанням сторони в договорі - підрядника зробити певну роботу відповідно до завдання замовника і передати замовникові результат цієї роботи.
В умовах ринкового господарювання можливість ефективного використання договору підряду зростає. Він використовується скрізь, де мова йде про роботи, які мають певний, окремий від них результат, при цьому сторона, яка виконує роботи, сама ж їх і організовує. Результатом роботи зазвичай служить створення нової речі: від пошитого костюма до збудованого будинку або споруди. Але поспіль має місце і тоді, коли замовник передає належну йому річ для переробки або обробки. Найбільш важливу сферу застосування підряду становить будівництво. При цьому поспіль опосередковує в рівній мірі як власне будівельні, так і тісно пов'язані з ними проектні, вишукувальні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи. Підрядний договір обслуговує і особисті потреби громадян. До нього вдаються при будівництві дачі або житлового будинку, замовляючи скульпторові чи художника створення нової речі або ремонтної майстерні, переробку старої машини в трактор для роботи на садовій ділянці та ін
Договір підряду регулюється правилами глави 37 Цивільного кодексу РФ та іншими нормами. Необхідно відзначити, що загальні положення про підряд поширюються рівною мірою на всі види даного договору. При цьому норми першого параграфу діють тільки тоді, коли спеціальні, поміщені у відповідний параграф даної глави не містять іншого. Таким чином, при розбіжності норм загального та спеціального параграфів діють норми останнього.

1. Поняття договору підряду. Обмеження від суміжних договорів. Види договору підряду.

«У римському приватному праві поспіль становив частина великої групи зобов'язань, що відносяться до зобов'язань за наймом. Відповідно до зобов'язання можна було наймати річ, робочу силу, а можна було поєднувати ці два зобов'язання в одному: надавати річ іншій особі для роботи з нею, оплачуючи результат праці.
З часів римського приватного права договір підряду відрізняла його потенційна можливість бути використаним в різноманітних відносинах: і в сфері ділового обороту, і у сфері особистих, не які мають підприємницький характер відносин. Тому характеристика основних, рис договору підряду, як правило, вимагала проведення порівняння його з іншими договорами цивільного права, за допомогою яких можна було б врегулювати відносини, що складаються між сторонами. Можливість застосування різного виду договорів до відносин, пов'язаних з виконанням робіт, вимагала точних формулювань умов у договорі, щоб відобразити відмітні риси договору підряду. Залежно від умов договору відносини, що складаються між сторонами в договорі, могли бути кваліфіковані як і договір найму, як і договір купівлі продажу, і як договір на надання послуг, і як договір про спільну діяльність.
Грунтуючись на цій традиції римського приватного права, Міжнародного інституту уніфікації приватного права (УНІДРУА) здійснив уніфікацію правового регулювання договірних зобов'язань, що виникають у сфері міжнародного товарно-грошового обороту між особами різних держав. Їм були розроблені Принципи міжнародних комерційних договорів, що представляють уніфікацію загальної частини зобов'язального права, які враховувалися при розробці норм другої частини, що включає правове регулювання договорів підряду.
У сучасному цивільному праві Росії, як і в цивільному праві інших держав, заснованому на римському приватному праві, підряд розглядається як самостійний вид зобов'язання, а договір підряду розглядається як самостійний вид договору »1.

Цивільний кодекс РФ в статті 702 дає наступне визначення договору підряду: «За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовникові, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його».

Наведене визначення дозволяє кваліфікувати договір підряду як:
- Відшкодувальний (роботи виконуються, і результат передається за плату);
- Консенсусний (набирає чинності з моменту його укладення і до передачі речі);
- Двосторонній (кожна зі сторін має права і обов'язки);
- Сіналлагматіческій (обидві сторони беруть зобов'язання з метою отримання зустрічного виконання від контрагента).
Договір підряду має схожі риси з іншими договорами, але все ж таки відрізняється від них.
Так, наприклад, підряд, так само, як і купівля-продаж «опосередковує економічні відносини товарообміну і нерідко завершується передачею підрядником речі у власність замовника. Різниця таких договорів полягає, перш за все, в тому, що договір купівлі-продажу регулює відносини щодо безпосередньої передачі речі. Для підрядного ж договору характерна регламентація взаємовідносин між підрядником і замовником у процесі виготовлення товару. Іншими словами, підрядні відносини охоплюють не тільки передачу речі у власність замовнику, а й певною мірою процес її виробництва.
Чимале значення має відмежування підряду від такого різновиду купівлі-продажу, як постачання. Матеріал для виготовлення речі підрядником часом надає замовник, в той час як товар, що реалізовується за договором поставки, проводиться, як правило, з сировини виробника. Проте в практиці відносин з поставки зустрічається передача частини матеріалу для виготовлення предмета договору покупцем. У цьому випадку судово-арбітражні органи, перш за все, аналізують зміст договору. Якщо він спрямований на виконання робіт за завданням замовника з його матеріалів, то договір кваліфікується як підрядний. Якщо в тексті договору немає докладного регулювання відносно сторін у процесі виконання, то така угода важко кваліфікувати однозначно.
Договір підряду близький до договору возмездного надання послуг (гл. 39 ЦК). Обидва договори зближує виконання певних дій однією стороною (підрядником, виконавцем) за завданням і для іншої сторони (замовника). Основна відмінність зобов'язань - в їх предметі. У підрядному договорі - це матеріальний результат роботи підрядника (нова або перероблена річ), а в договорі на виконання послуг результат роботи нематеріальний, тому предметом такого договору є сама послуга (певні дії або певна діяльність).
По предмету поспіль відрізняється і від договору на створення та використання результатів творчої діяльності (наприклад, видавничого договору). По ньому також передається матеріалізований результат праці (рукопис). Однак цей результат, будучи об'єктом інтелектуальної власності, піддається особливому правовому режиму. Іноді для розмежування цих договорів має значення суб'єктний склад. Так, договори на створення творів скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, станкового живопису, оформлювальних робіт можуть бути авторськими, якщо в якості виконавця відповідних робіт виступає сам автор, і носити характер підрядного, якщо роботи з виконання замовлення здійснює інша особа, наприклад, підприємство Художнього фонду »1.
Найбільш часто виникає необхідність розмежування підряду і трудового договору. Виконання однієї і тієї ж роботи може бути прибраний в ту чи іншу правову форму (наприклад, праця друкарки), однак породжувані при цьому правовідносини піддаються різного правового регулювання.
Працівник за трудовим договором виконує певну трудову функцію, включаючись і трудовий колектив, підкоряючись встановленому розпорядку роботи і під контролем керівника. Навіть якщо його діяльність не призводить до бажаного результату, робота підлягає винагороді. Для замовника ж у підрядному договорі важливо не виконання самої роботи, а одержання необхідного результату. Тому підрядник самостійно організовує свою працю і отримує оплату за його результат. Якщо його неможливо передати замовнику підрядник не має права вимагати оплати своєї праці, тому що він виконує роботу за свій ризик (ст.705 ЦК). Крім того, для підрядного договору характерно виконання замовлення засобами підрядника. Річ, виготовлена ​​за таким договором, до її передачі замовнику належить на праві власності підрядчику.
Працівник у трудовому договорі користується засобами і матеріалами роботодавця, який набуває право на результат праці. Трудові відносини дають працівникові більше гарантій, ніж цивільно-правові відносини підряду (наприклад, при розірванні договору, хвороби працівника та в інших випадках).
До окремих видів договору підряду відносяться: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб (ч.2 ст.702 ГК РФ).

2. Форма договору підряду.

Укладення договору підряду відбувається за нормами, які містяться в загальній частині зобов'язального права і в главі про угоди. Спеціальних правил на цей рахунок трохи. Так, зокрема, відсутні норми про форму підрядного договору, а значить, необхідно в таких випадках керуватися правилами ст.161 ЦК. Ця стаття передбачила необхідність укладати в письмовій формі угоди юридичних осіб між собою і з громадянами, а також угоди між громадянами на суму, яка не менш як у десять разів перевищує встановлений законом мінімальний розмір оплати праці. Угоди, не охоплені наведеними правилами про обов'язкову письмовій формі, можуть полягати й усно.
Таким чином, форма договору підряду повинна відповідати загальним правилам про форму угод. Найбільш поширена проста письмова форма.

3. Зміст договору підряду.

а) Істотні умови договору підряду.

Істотними визнаються умови договору, без яких договір не може вважатися укладеним.

Предметом договору підряду є - матеріалізований результат роботи підрядника. Він може втілюватися в новій речі (виготовлення з брухту золота ювелірного виробу), в переробці речі (оббивка меблів новою тканиною, фарбування хутра) або у виконанні іншої роботи з переданням її результату замовникові (посадка на садовій ділянці дерев). З характеристики предмета договору (див. ст. 703 ЦК) видно, що він матеріальний (сприймається на дотик) і індивідуально визначений. Його надання замовникові може виражатися не тільки у фактичному вручення, але і в іншій формі (наприклад, у передачі, прорубаної на ділянці замовника свердловини для колодязя).

Термін у договорі може бути трьох видів: термін дії самого договору (або термін закінчення роботи), термін початку виконання робіт, термін завершення окремих етапів робіт (проміжні терміни). За змістом п. 1 ст. 708 ДК перший і другий види строків ставляться до істотних умов договору, за відсутності яких він вважається неукладеним.
На практиці час початку роботи в договорі вказується далеко не завжди. Нерідко замовник не в змозі проконтролювати його дотримання (наприклад, при виконанні хімічного чищення одягу), або короткий термін дії договору робить його безглуздим (при терміновому ремонті взуття в присутності замовника). Між тим цей вид терміну іноді має важливе значення, зокрема, при ремонті квартири або автомашини в гаражі замовника. Даний термін є обов'язковою умовою в договорі на виконання підрядних робіт для державних потреб (п. 1 ст. 766 ДК). Проміжні терміни зазвичай включаються в якості умови договору при тривалому характері його дії, найчастіше в будівельному підряді, іноді - в побутовому (терміни примірки одягу).
Ціна За підрядного договору - вартість роботи підрядника. «Як випливає з п. 1 ст. 709 ЦК, що містить посилання на п. 3 ст. 424 Кодексу, ціна, на відміну від терміну, не є істотною умовою договору підряду. При відсутності ціни в договорі і неможливості її визначення, виходячи з умов договору, оплата повинна здійснюватися за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні роботи. Значить, ціна в підрядному договорі, як і у всіх інших договорах, для яких законом не передбачено інше, може бути відсутнім. Викладеної точки зору не суперечить вказівку, що міститься в п. 54 постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ № 6 / 8: «За наявності розбіжностей за умовою про ціну і не досягненні сторонами відповідної угоди договір вважається неукладеним». Справа в тому, що дана вказівка ​​слід вважати належать тільки до випадку, коли сторони не тільки розійшлися з питання про ціну, але, принаймні, одна з них наполягала на включенні даного умови. З цієї причини умова про ціну, як і будь-яке інше умова, щодо якого за заявою сторони повинна бути досягнута угода, стає суттєвим »1.
Отже, за відсутності в договорі підряду ціни або способи її визначення договір не вважається не укладеним. У цьому випадку використовується норма п.3 ст.424 ЦК. Але, необхідно відзначити, що вона непридатна лише до двох різновидів підрядного договору - будівельного і для державних потреб, оскільки п.1 ст.740 і п.1 ст.766 ГК ціну роботи відносять до істотних умов названих договорів.
Цивільний кодекс містить вказівку з приводу неодмінних елементів ціни. Їх два: компенсація витрат підрядника та належна йому винагорода. Зазначена норма може мати значення головним чином при виникненні між сторонами доведеного до суду переддоговірного спору.
При найбільш складних видах підряду зазвичай ціна визначається кошторисом. Кошторис представляє собою калькуляцію витрат, необхідних для виконання робіт. Складена підрядником кошторис набуває правове значення з моменту її узгодження з замовником.
Кошторис може бути приблизною (коли в момент її складання не можна повною мірою передбачити всі витрати) і твердої (якщо є можливість точно врахувати всі витрати підрядника). При відсутності інших вказівок у договорі кошторис вважається твердою (п. 4 ст. 709 ЦК).
Практичне значення у визначенні характеру кошторису полягає в тому, що тверда кошторис, за загальним правилом, не підлягає перегляду, а приблизна може бути змінена. У процесі виконання роботи вона може коливатися у певних межах в бік, як збільшення, так і зниження. При необхідності істотного перевищення приблизного кошторису у зв'язку з проведенням додаткових робіт підрядник повинен попередити про це замовника. Замовник має право відмовитися від договору, сплативши підрядчикові ціну за виконану частину роботи. Якщо ж підрядник своєчасно не попередить замовника про необхідність перевищення зазначеної в договорі ціни, він зобов'язаний виконати договір, не вимагаючи оплати надкошторисних витрат.
Тверда кошторис, як правило, незмінна. Разом з тим п. 6 ст. 709 ЦК надає підряднику право вимагати збільшення твердого ціни за наявності двох обставин:
- Істотне зростання вартості матеріалів і обладнання, що виділяються підрядником, а також послуг, що надаються йому третіми особами,
- За умови, що цього не можна було передбачити в момент укладання договору.
Якщо замовник відмовляється виконати вимогу підрядника, останній має право розірвати договір в судовому порядку. Майнові наслідки припинення договору визначає суд, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами понесених витрат (п. 3 ст. 451 ЦК).
«З ціною пов'язаний і інше питання: що буде, якщо підряднику вдалося в ході робіт заощадити необхідні кошти в порівнянні з тим, як вони визначені в кошторисі. Незалежно від того, чи відбулася економія внаслідок того, що підрядник використав більш прогресивні методи виконання робіт, або з причин, взагалі від замовника не залежних (наприклад, необхідні для робіт матеріали або послуги третіх осіб подешевшали), визнається, що оплачувати роботи замовнику слід в тому розмірі, в якому це було передбачено зазначеної в договорі ціною. Зрозуміло, замовник не позбавлений, у свою чергу, можливості оскаржувати право підрядника на економію, доводячи, що вона досягнута внаслідок погіршення якості робіт. Наведена норма, традиційно присутня у правилах, які регулюють поспіль, тепер перетворилася із імперативної в диспозитивную. Мається на увазі, що сторонам надається можливість передбачити в договорі розподіл економії між собою у певній пропорції »1.
Отже, до істотних умов договору підряду відносяться умови, що стосуються опису роботи, результату роботи та терміни (початковий і кінцевий). Сторони можуть додати суттєвого та іншим умовам: ціною договору, формам і порядку розрахунку, способу виконання робіт, умов про якість або походження використовує в роботі матеріалу і т.д.

б) Права і обов'язки сторін.

Права та обов'язки сторін у договорі підряду носять взаємний характер, тобто прав однієї сторони відповідають обов'язки іншої. Тому розгляд прав і обов'язків сторін може бути зведено до аналізу обов'язків кожної з них.

Сторонами у договорі підряду є замовник і підрядник. Замовником є ​​сторона, яка доручає іншій стороні виконання певної роботи, а підрядчиком - сторона, яка зобов'язується виконати роботу. І замовником і підрядником можуть виступати як громадяни, так і юридичні особи.

До обов'язків підрядника відноситься наступні:
1. Виконати завдання замовника. Оскільки договір підряду є договором підприємницької діяльності, пов'язаної з ризиком, існує презумпція, що підрядник є фахівцем у дорученій справі, що, як правило, підтверджується ліцензією на здійснення підприємницької діяльності відповідного виду.
З обов'язком підрядника виконати завдання замовника пов'язана його відповідальність за відступи від завдання замовника. В обов'язок підрядника входить попередити замовника, якщо виконання вказівок замовника загрожує придатності і міцності, виконуваної роботи (п.1ст.716 ЦК). Якщо відступи підрядника у своїй роботі від умов договору підряду є суттєвими або недоліки результату роботи є неусувними, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування заподіяних збитків (п.3 ст.723 ЦК).
Присутність суттєвих або непереборних недоліків у роботі підрядника може розглядатися як істотне порушення умов договору та одна з підстав для зміни або розірвання договору підряду (ст.450 ЦК).
2. Виконати роботу належної якості. Поняття якості роботи пов'язане з вимогами, встановленими законом, іншими правовими актами, договором, а також із загальним вимогою придатності результату роботи для встановленого договором використання, а якщо таке використання не передбачено в договорі, - з вимогою придатності для звичайного використання результату роботи такого роду, (п. 1 ст.721 ЦК).
Цивільним Кодексом встановлена ​​різна відповідальність підрядника для випадків виконання роботи з матеріалів підрядника і з матеріалів замовника. У разі виконання роботи з матеріалів підрядника передбачається відповідальність підрядника за якість використовуваних матеріалів. При цьому підрядник несе таку ж відповідальність за якість наданих матеріалів, як і продавець при продажу товарів неналежної якості (п.3 ст.723 ЦК). Питання про відповідальність за результат роботи при використанні неякісного матеріалу вирішується в загальному порядку (ст. 723 ЦК). Передбачається, що відповідальність за якість матеріалів, наданих підрядчиком, як самостійна відповідальність настає, як і при договорі купівлі продажу, лише у разі передачі підрядником права власності на матеріали замовнику.
У разі виконання роботи з матеріалів замовника підрядник несе ряд додаткових обов'язків: витрачати наданий замовником матеріал економно і ощадливо, представити звіт замовнику про використання матеріалів, а також повернути його залишок або за згодою замовника зменшити ціну роботи з урахуванням вартості невикористаного матеріалу, (п.1 ст.713 ЦК). Крім того, підрядник зобов'язаний попередити замовника і до отримання від нього вказівок припинити роботу у разі виявлення непридатності або не якісності наданих замовником матеріалів.
Невиконання підрядником обов'язки попередити замовника про непридатність, не якісності наданого ним матеріалу тягне за собою втрату підрядником права посилатися на дані обставини при пред'явленні до нього або їм відповідних вимог (п.2 ст.716 ЦК). Попереджаючи замовника про непридатність, не якісності наданого ним матеріалу, підрядник переносить ризик, пов'язаний з отриманням результату робіт, зазначеного в договорі, на замовника. "Якщо результат роботи ... не був досягнутий з причин, викликаних недоліком поставленого замовником матеріалу, підрядник має право вимагати оплати, виконаної ним роботи »(п.2 ст.713 ЦК)
3. Забезпечити збереження наданого замовником майна. Цивільний Кодекс РФ формулює цю обов'язок підрядника як відповідальність перед замовником за незбереження майна, що опинилося у володінні підрядчика у зв'язку з виконанням робіт (ст.714 ЦК). У поняття «майно» входить не тільки матеріал, що використовується при виконанні роботи, але також і обладнання, передану для переробки (обробки) річ. Зазначеною обов'язки підрядника кореспондує загальне положення про ризик випадкової загибелі або псування переданого, підряднику майна внаслідок випадку або непереборної сили, що міститься в ст.705 ЦК. Відповідно до п.1 ст.705 ГК збитки, пов'язані із загибеллю або псуванням переданого підрядчику майна, покладаються на власника цього майна.
До обов'язків замовника належать такі:
1. Прийняти результат робіт. Правила приймання замовником роботи, виконаної підрядником, передбачені в ст.720 ЦК. «Замовник зобов'язаний у строки і в порядку, які передбачені в договорі підряду оглянути за участю підрядника виконану роботу (її результат)». Невиконання підрядником договору підряду може бути виражене у:
- Відступі від договору, що погіршують результат роботи;
- Інших недоліки в роботі.
Замовник у разі невиконання договору підряду описує недоліки в роботі в акті або іншому документі, що засвідчує приймання. Складений документ є підставою для пред'явлення вимоги замовника про усунення недоліку.
Цивільний Кодекс встановлює для договору підряду різні правові наслідки для випадків виявлення явних і прихованих недоліків під час приймання роботи (результату роботи). Законом, іншим правовим актом, договором може бути передбачено для результату роботи гарантійний термін, протягом якого результат роботи повинен відповідати вимогам з якості (ст.722 ЦК). «Якщо інше не передбачено договором підряду гарантійний строк починає текти з моменту, коли результат виконаної роботи був прийнятий або повинен був бути прийнятий замовником» (п.5 ст.724 ГK). До обчислення гарантійного строку застосовуються правила, передбачені для обчислення гарантійного строку для договору поставки, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, договором, (п. 6 ст.724 ЦК).
При прийманні результату роботи між замовником і підрядником можуть виникнути розбіжності з приводу відступи від умов договору. У цих випадках на вимогу будь-якої із сторін повинна бути призначена експертиза (п.5 ст.720 ЦК). Витрати на експертизу несе підрядник, якщо експертиза встановлює наявність відступів від договору і причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками. У разі визнання експертизою відсутності відступів від договору витрати з експертизи несе сторона, що зажадала проведення експертизи. Якщо експертиза була призначена за угодою сторін, витрати несуть обидві сторони порівну.
2. Оплатити роботу підрядника. Цивільний Кодекс передбачає, що обов'язок оплати праці (результату роботи) настає у замовника після остаточної здачі результатів роботи підрядником. Однак в договорі можна передбачити попередню оплату всієї роботи або окремих її етапів (п.1 ст.711 ЦК). Оплата здійснюється згідно з п.1 ст.711 ГК «за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений термін, або за згодою замовника достроково».
Цивільний Кодекс пропонує підряднику засоби правового захисту у разі невиконання замовником своїх зобов'язань за договором. При невиконанні замовником свого обов'язку оплатити роботу (результат роботи) підрядник має право на утримання результату роботи, а також належить замовникові майна, що опинилося у підрядника (обладнання, передані для переробки речі, залишки невикористаного матеріалу та ін) (ст.712 ЦК). Право на утримання, як засіб правового захисту, регулюється загальною частиною зобов'язального права в ЦК (ст.ст. 359,360 ЦК). Воно передбачає вчинення кредитором (в даному випадку підрядником) певних дій у зв'язку з невиконанням боржником (в даному випадку замовником) своїх зобов'язань. Якщо боржник не виконує своїх зобов'язань, кредитор може задовольнити свої вимоги з вартості утриманих речей. При цьому застосовується порядок реалізації утримуваного майна, передбачений дли задоволення вимог, забезпечених заставою, (ст.ст. 349,350 ЦК).
Обов'язок замовника оплатити роботу, виконану підрядником, має бути виконана в точній відповідності з умовами договору підряду про ціну роботи.

в) Розподіл ризиків між сторонами.

Розподіл ризиків між сторонами - відмітна особливість договору підряду.
Цивільний кодекс виділяє в ст. 795 два види ризиків.
Перший пов'язаний з випадковою загибеллю або випадковим пошкодженням матеріалів, обладнання та переданої для переробки речі чи іншого майна, використовуваного при виконанні договору (дошки, цемент, передане для добудував будинок будівельне обладнання, тканини для пошиття сукні тощо) Ризик у цьому випадку несе той, хто представив відповідне майно. «Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна несе його власник, якщо інше не передбачено законом або договором».
Другий варіант розподілу ризику відноситься до випадкової загибелі чи до випадкового пошкодження результату виконаної роботи до її приймання.
Норма, що міститься в ст. 705 ДК, носить діапозитивна характер. Вона допускає можливість встановлення як у законі, або іншому правовому акті, так і в самому договорі іншого. Мається на увазі прийняття стороною на себе обов'язки нести відповідальність і за випадкову втрату або пошкодження переданого контрагенту майна, а також, що особливо важливо, перекладення ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна на замовника. Наявність вказаної норми означає, що правило, в силу якого ризик випадкової загибелі лежить на підряднику, не є неодмінною умовою договору підряду, а значить, може бути кваліфікований як поспіль і такий договір, за яким ризик випадкової загибелі результату виконаної роботи несе замовник.
Кодекс встановив певні межі для несення стороною відповідних ризиків. По-перше, власник і відповідно підрядник звільняються від ризику загибелі матеріалів і відповідно загибелі результату праці, якщо зазначені наслідки настали з вини контрагента. По-друге, в силу норми, закріпленої в п. 2 ст. 705 ДК про наслідки прострочення передачі або приймання результату, при простроченні ризик несе сторона, що прострочила. Зазначена норма є імперативною. Отже, вона буде діяти навіть тоді, коли сторони в договорі встановлять інше.
Одна з ознак підряду, почасти пов'язаний з особливим розподілом між сторонами ризику випадкового недосягнення результату, виражається в тому, що за загальним правилом підрядник самостійно організовує роботи і, як зазначено в п. 3 ст. 703 ЦК, самостійно визначає способи виконання завдання замовника.

4. Наслідки порушення умов договору.

Різноманітність прав і обов'язків сторін за договором підряду породжує і різні форми відповідальності. До них відносяться: сплата неустойки; обов'язок відшкодувати збитки, відмова від подальшого виконання договору; право підрядника на утримання результату роботи та іншого майна замовника до тих пір, поки замовник не виконає свого зобов'язання по оплаті праці.
Сторони несуть відповідальність за порушення термінів виконання роботи і термінів для здійснення певних дій, що передбачені ним договором. Прострочення у виконанні обов'язків тягне також перехід ризиків випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна на бік, винну у простроченні виконання, що може принести до значних і непоправних збитків (ст. 705 ЦК).
Підрядник несе відповідальність за порушення початкового, кінцевого і проміжних строків виконання роботи. Якщо з вини підрядника порушений кінцевий термін і виконання даної роботи втратило інтерес для замовника, він може відмовитися від прийняття результату роботи і вимагати відшкодування збитків (ст. 708 ЦК).
Якщо замовник не виконує зустрічних обов'язків за договором і це перешкоджає виконанню договору, то підрядник може відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування збитків, якщо інше не передбачено договором підряду (ст. 719).
При ухиленні замовника від прийняття виконаної роботи, а договором підряду не встановлено інше, підрядник може після закінчення місяця з моменту настання обов'язку підрядника передати замовникові результат роботи і за умови подальшого дворазового попередження замовника продати результат роботи, а виручену суму, за винятком всіх належних підрядчику платежів внести на ім'я замовника у депозит (ст. 720 ЦК). Підрядник несе відповідальність за неналежну якість роботи.
Замовник має право у разі порушення умов про якість результату роботи, якщо інше не встановлено законом або договором, вимагати від підрядника:
- Безоплатного усунення недоліків у розумний строк, або
- Відповідного зменшення встановленої за роботу ціни, або
- Відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі підряду.
Замовник має право відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування заподіяних збитків, якщо відступи у роботі від умов договору підряду або недоліки результату роботи у встановлений замовником розумний строк не усунені, або є суттєвими і неусувними (ст. 723). Для пред'явлення вимог, пов'язаних з вадами результату роботи, встановлено термін - два роки з дня передачі результату роботи, якщо інші терміни не передбачені законом, договором або звичаями ділового обороту (ст.724 ЦК).

Висновок.

Отже, договір підряду є одним з поширених, а також найбільш значущих в сфері товарно-грошового обороту. Він регулюється правилами глави 37 Цивільного кодексу РФ та іншими нормами. Загальні положення підряду застосовуються до всіх видів договору підряду, якщо не встановлено інше.
Підряд є оплатним, консенсуальним, двостороннім, сіналлагматіческій договором.
Форма договору спеціально не регламентується. Вона підпорядковується загальним правилам оформлення угод. У більшості випадків договір підряду вбирається в просту письмову форму, але може бути укладений і усно.
Сторонами договору підряду є: замовник і підрядчик. У їх якості можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи.
Договором підряду визнається договір, за яким одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовникові, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.
Договір підряду має схожі риси з іншими договорами (купівля-продаж, договір надання послуг, трудовий договір і ін.) Але разом з тим відрізняється від них рядом ознак.
До істотних умов договору підряду належить умови, що стосуються опису роботи, результату роботи та терміни (початковий і кінцевий). Сторони можуть додати суттєвого та іншим умовам: ціною договору, формам і порядку розрахунку, способу виконання робіт, умов про якість або походження використовує в роботі матеріалу і т.д.
Права та обов'язки сторін у договорі підряду носять взаємний характер. Основними обов'язками підрядника є: виконати завдання замовника; виконати роботу належної якості; забезпечити збереження наданого замовником майна. До обов'язків замовника відносяться: прийняти результат робіт і оплатити роботу підрядника.
Відмінною особливістю договору підряду є розподіл ризиків між сторонами. Цивільний кодекс виділяє два види ризиків (ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження речі чи іншого майна, використовуваного при виконанні договору і ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи до її приймання.
Різноманітність прав і обов'язків сторін за договором підряду породжує і різні форми відповідальності. До них відносяться: сплата неустойки; обов'язок відшкодувати збитки, відмова від подальшого виконання договору; право підрядника на утримання результату роботи та іншого майна замовника до тих пір, поки замовник не виконає свого зобов'язання по оплаті праці.

Список використаної літератури:

1. Цивільний кодекс РФ.
2. Коментар частині другій Цивільного кодексу РФ, М., 1999.
3. Б. Завидів «Загальні положення про підряд» / / Відомості Верховної Ради 1997р. № 1.
4. Цивільне право, Частина 2 Зобов'язальне право під ред. В. В. Залеського, М., вид. «Східний експрес», 1998р.
5. Цивільне право. Частина друга (підручник) за ред. А. Г. Калпин, М., вид. «МАУП», 2000р.
6. Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій. Відп. Ред.О.Н.Садіков, М., вид. «БЕК», 1997р.
7. Цивільне право (підручник), частина 1, 2 під ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого, М., 1997р.


1 Цивільне право, Частина 2 Зобов'язальне право під ред. В. В. Залеського, М., вид. «Східний експрес», 1998р., Стор 222.
1 Цивільне право. Частина друга (підручник) за ред. А. Г. Калпин, М., вид. «МАУП», 2000р., Стр.188-190
1 Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій. Відп. Ред.О.Н.Садіков, М., вид. «БЕК», 1997р., Стор.302.
1 Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право: Курс лекцій. Відп. Ред.О.Н.Садіков, М., вид. «БЕК», 1997р., Стр.304.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
71кб. | скачати


Схожі роботи:
Побутовий підряд будівельний підряд
Будівельний підряд
Побутовий і будівельний підряд
Підряд та його види
© Усі права захищені
написати до нас