Російського державного соціального університету
ФІЛІЯ У М. МІНСЬКУ
КАФЕДРА ПРИВАТНОГО ПРАВА
Контрольна робота
З дисципліни «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
Варіант № 3
Студента 3 курсу заочного відділення
фахом «Юриспруденція»
Перевірив:
Доц., К.юр.н.
Мінськ
2008
ЗМІСТ
1. Поняття та види договору підряду. Відмежування договору підряду від суміжних договорів
2. Договір підряду (загальна характеристика: сторони в договорі підряду, предмет, ціна, попит і форма договору підряду, права та обов'язки сторін, виконання договору підряду, відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання договору підряду)
3. Поняття та особливості договору будівельного підряду
Завдання № 1
Завдання № 2
Завдання № 3
Література
1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ. Відмежування договору підряду від СУМІЖНИХ ДОГОВОРІВ
Поняття договору підряду дано у п. 1 ст. 656 Цивільного кодексу Республіки Білорусь (далі - ЦК). За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовникові у встановлений строк, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його (сплатити ціну роботи). Договір підряду є основною правовою формою підрядних відносин.
Договір підряду ділиться на види по різних підставах. Згідно з нормативною класифікацією, передбаченої ЦК, існують такі види договору підряду: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на проектні та вишукувальні роботи, підрядні роботи для державних потреб. До окремих видів договорів підряду, передбачених ЦК, загальні положення про договір підряду застосовуються, якщо інше не встановлено ЦК та іншими актами законодавства про відповідні його видах (п. 2 ст. 656 ЦК).
У залежності від підрядних робіт можна виділити договори (п. 1 ст. 657 ЦК):
- На виготовлення (створення) речі;
- На переробку (обробку) речі;
- На виконання іншої роботи / 11, с. 302 /.
Договір підряду слід відрізняти від суміжних з ним договорів. Найбільш близький до нього трудовий договір, за яким працівник за винагороду виконує роботу для наймача. Відмінність цих договорів полягає в наступному.
Предметом трудового договору є постійне або протягом певного терміну виконання роботи з певної професії, спеціальності або посади відповідної кваліфікації згідно зі штатним розкладом, а предметом договору підряду - виконання у встановлений термін певної роботи, спрямованої на досягнення конкретного результату, і передача його замовнику. Працівник за трудовим договором повинен дотримуватися внутрішній трудовий розпорядок наймача, підрядник ж самостійно організовує свою роботу. Працівник отримує заробітну плату незалежно від результату праці, а підрядник отримує винагороду за виконану роботу. Прийом працівника на роботу за трудовим договором оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця.
Подібними з підрядом є також договір купівлі - продажу та його види. Останні спрямовані тільки на передачу речі у власність іншій особі, підрядом ж охоплюється і виконання роботи по її виготовленню (створенню). При поставці покупцеві передаються зазвичай речі, що визначаються родовими ознаками, для використання їх у підприємницькій діяльності, за договором підряду ж потреби замовника задовольняються за допомогою індивідуально - певної речі, яка може використовуватися не тільки в підприємницькій діяльності. При контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язаний передати контрактанту вироблену ним продукцію, відносини ж з виробництва такої продукції знаходяться за межами договору контрактації / 11, с. 304 /.
На відміну від договору підряду в предмет договору на виконання науково - дослідних, дослідно - конструкторських та технологічних робіт (НІОКТР) не входить передача результату роботи замовнику, але виконавець гарантує таку передачу, якщо результат буде досягнутий.
Договір підряду має спільні риси і з договором возмездного надання послуг. Але результат виконання роботи має матеріальну форму і властивість до передачі до іншої особи, тобто він відокремимо як від підрядника, так і від замовника. Результат же надання послуги невловимий і невіддільний від замовника.
2. ДОГОВІР ПІДРЯДУ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Сторони у договорі підряду, ПРЕДМЕТ, ЦІНА, ТЕРМІН І ФОРМА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН, ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ, відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання договору підряду)
Договір підряду - двосторонній, консенсуальний, відшкодувальний. Сторонами договору підряду є підрядник, що виконує роботу, і замовник, за завданням якого вона виконується.
Підрядниками та замовниками можуть бути громадяни та юридичні особи відповідно до їх правоздатністю. Так як багато видів підрядних робіт підлягають ліцензуванню, то для їх виконання потрібно відповідна ліцензія.
У договірних зв'язках з відносин підряду можуть брати участь і треті особи. Якщо з акта законодавства або договору підряду не випливає обов'язок підрядчика виконати передбачену в договорі роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб (субпідрядників), то в цьому випадку підрядник виступає в ролі генерального підрядника (п. 1 ст. 660 ЦК) і стає відповідальним за дії третіх осіб. Інші особи можуть брати участь у виконанні договору підряду, уклавши договір на виконання окремих робіт безпосередньо із замовником. У цьому разі зазначені особи несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання роботи безпосередньо перед замовником. Для укладення такого договору замовник повинен отримати згоду генерального підрядника (п. 4 ст. 660 ЦК).
Предметом договору підряду є оплатне виконання певної роботи і передача її результату.
Згідно з п. 1 ст. 657 ЦК договір підряду укладається на виготовлення або переробку (обробку) речі або на виконання іншої роботи.
Ціна роботи не є істотною умовою договору підряду. Якщо ціна не передбачена в договорі і не може побут визначена виходячи з умов договору, виконана робота повинна бути оплачене за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, понесених сторонами (п. 1 ст. 663 ЦК). Для окремих же видів договорів підряду ціна роботи є істотною умовою. Так, наприклад, ціна в договорі будівельного підряду повинна бути обумовлена кошторисом.
Ціна роботи може бути твердою або приблизною. При відсутності інших вказівок у договорі підряду ціна роботи вважається твердою (п. 4 ст. 663 ЦК). Кваліфікація ціни як твердої або приблизної має велике значення при вирішенні питання про можливість її зміни.
Істотне перевищення ціни, визначеної приблизно, можливо при наявності двох умов:
- Виникла необхідність у проведенні додаткових робіт і з цієї причини істотно перевищена ціна роботи;
- Підрядник своєчасно попередив про це замовника / 11, с. 307 /.
Робота за договором підряду повинна бути виконана у визначені терміни. Відповідно до цього в договорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи. Сторони можуть також передбачити також терміни початку і завершення окремих її етапів (проміжні терміни). Підрядник відповідає за порушення всіх цих термінів, але тільки при порушенні кінцевого терміну роботи підрядник відповідає за збитки, завдані простроченням, і за наслідки випадково настала після її неможливості виконання (ст. 662 ЦК).
Спеціальні вимоги до форми договору підряду не встановлені, тому вони визначаються загальними положеннями про форму договорів (ст. 404 ЦК) та угод (ст. 159 - 162, 164 ЦК). За загальним правилом договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі з моменту видачі підрядником замовникові квитанції або іншого документа, що підтверджує укладення договору (ст. 685 ЦК).
Виконання договору з боку підрядника буде належним, якщо робота виконана якісно. Якщо інше не передбачено законодавством або договором, результат виконаної роботи повинен:
- У момент передачі замовнику мати властивості, зазначеними в договорі або певними звичайно ставляться, і
- В межах розумного строку бути придатним для встановленого договором використання, а якщо таке використання договором не передбачено, - для звичайного використання результату роботи такого роду (п. 1 ст. 674 ЦК).
Якщо якість гарантована підрядником, то результат роботи повинен відповідати вимогам договору або звичайно ставляться протягом усього гарантійного строку (ст. 675 ЦК).
Як правило, підрядник самостійно визначає способи виконання завдання замовника. Якщо інше не передбачено договором, підрядник виконує роботу своїм коштом, тобто зі своїх матеріалів, своїми силами і засобами. При цьому він несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалів та устаткування, обтяжених правами третіх осіб (ст. 658 ЦК). Разом з тим, робота може виконуватися і з матеріалів замовника.
Кожна із сторін договору підряду володіє правами та обов'язками, встановленими законодавством або договором.
Підрядник зобов'язаний:
- Організувати роботу і керувати нею;
- Своєчасно попередити замовника про недоброякісність або непридатність матеріалу, устаткування, технічної документації або переданої для переробки (обробки) речі, отриманих від замовника і наявності інших, не залежних від підрядчика обставин, що загрожують придатності виконуваної роботи (ст. 670 ЦК);
- Економно і ощадливо витрачати матеріали, доставлені замовником і повернути останньому все, що не було витрачено;
- Вжити заходів до забезпечення повного збереження матеріалів та іншого майна, довіреного йому замовником;
- Виконати роботу в установлений строк відповідно до умов договору;
- Повернути при розірванні договору у випадках, встановлених законом, надані замовником матеріали, обладнання, передану для переробки (обробки) річ і інше майно або передати їх вказаною замовником особі, а якщо це виявилося неможливо - відшкодувати вартість матеріалів, обладнання та іншого майна (ст . 681 ЦК).
Замовник зобов'язаний:
- Оглянути і прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору (ст. 673 ЦК);
- Сплатити підряднику передбачене договором винагороду, а якщо робота виконувалась з матеріалів підрядника, то оплатити їх вартість;
- Прийняти роботу у встановлений термін;
- Сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в порядку та обсязі,
передбачених договором підряду.
Обов'язків однієї сторони договору підряду відповідають права іншої сторони.
Відповідальність сторін за договором підряду настає у разі невиконання або неналежного виконання ними зобов'язань.
При виявленні відступів від договору, що погіршують результат роботи, або
інших недоліків у роботі замовник зобов'язаний негайно заявити про це підрядника. Замовник не може посилатися на такі недоліки в роботі:
- Недоліки, виявлені під час приймання, якщо в акті або іншому документі, що засвідчує приймання, вони не були зазначені або не була обговорена можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення (п. 2. Ст. 673 ЦК);
- Явні недоліки, якщо прийняття результатів роботи зроблена без перевірки і інше не передбачено договором (п. 3 ст. 674 ЦК).
Реалізація засобів правового захисту замовником та притягнення до відповідальності підрядника за неякісну роботу залежить від часу виявлення недоліків. У випадку, коли на результат роботи не встановлено гарантійний строк, вимоги, пов'язані з недоліками роботи, можуть бути пред'явлені замовником за умови, що вони виявлені в розумний строк, але в межах двох років з дня передачі результату роботи, якщо інші строки не встановлені законодавством або договором (п. 2 ст. 677 ЦК). Якщо якість гарантована підрядником, то замовник має право пред'явити такі вимоги протягом гарантійного терміну (п. 3 ст. 677 ЦК).
У разі виявлення недоліків після закінчення гарантійного терміну, але в межах дворічного терміну, підрядник несе відповідальність, якщо замовник доведе, що недоліки виникли до передання йому результатів роботи або з причин, які існували до цього моменту (п. 4 ст. 677 ЦК).
У разі виконання підрядником роботи з відступами від договору, погіршили її результат, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в договорі використання або за відсутності в договорі відповідної умови - непридатним для звичайного використання, замовник має право, якщо інше не встановлено законодавством або договором, за своїм вибором вимагати від підрядника:
- Безоплатного усунення недоліків роботи в розумний строк;
- Відповідного зменшення встановленої за роботу ціни;
- Відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі (п. 1 ст. 676 ЦК).
Підрядник має право замість усунення недоліків, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові завданих простроченням виконання збитків (п. 2 ст. 676 ЦК).
Підрядник за умовами договору може бути звільнений від відповідальності за певні недоліки. Але якщо такі недоліки виникли внаслідок винних дій чи бездіяльності підрядника, то останній притягується до відповідальності незалежно від подібних умов (п. 4 ст. 676 ЦК).
Є скороченим строк для захисту права замовника за позовом, висунутій у зв'язку з неналежною якістю роботи, виконаної за договором підряду. Він становить один рік. Але відносно будівель, споруд і споруд термін позовної давності встановлено загальний, і він становить три роки (п. 1 ст. 678 ЦК).
Цивільне законодавство Російської Федерації містить схожі положення щодо регулювання договорів підряду. Разом з тим, є й окремі відмінності у правовому регулюванні цих відносин в законодавстві РФ і РБ. Так, Цивільний кодекс Російської Федерації (далі - ГК РФ) не містить положення про публічну оферту за договором побутового підряду, передбачені ст. 686 ГК РБ, наслідків смерті однієї із сторін у договорі побутового підряду (ст. 694 ЦК). Більш докладно врегульовані у Цивільному кодексі України відносини за договором будівельного підряду. ГК РФ при регулюванні відносин з підрядних робіт для державних потреб у ст. 768 містить положення про те, що до таких відносин у частині, не врегульованій ГК РФ, застосовується закон про підрядах для державних потреб. У ГК РБ таке положення відсутня. Крім цього, в РФ і РБ існує ряд законодавчих актів, регулюючих підрядні відносини, які доповнюють положення ЦК РФ і ГК РБ.
3. ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати будівельні або інші спеціальні монтажні роботи і здати їх замовникові, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти результат і сплатити обумовлену ціну (ст. 696 ЦК). Договір будівельного підряду є консенсуальним, двостороннім, оплатним.
Договір будівельного підряду укладається на будівництво (розширення, реконструкцію) підприємства, будівлі, споруди чи іншого об'єкта, а також на виконання реставраційних, окремих видів (етапів, комплексів) будівельних, монтажних, спеціальних будівельних, пусконалагоджувальних та інших робіт, пов'язаних із створенням, зміною та реконструкцією об'єктів / 11, с. 318 /.
В області капітального будівництва правове регулювання є великим. До числа найважливіших нормативних правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, відносяться Інвестиційний кодекс Республіки Білорусь, який вступив чинності 9 жовтня 2001 року, Закон Республіки Білорусь від 26 листопада 1993 року «Про основи архітектурної та містобудівної діяльності в Республіці Білорусь», Правила укладення і виконання договорів (контрактів) будівельного підряду, затверджені постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15. 09. 1998 року № 1450 з подальшими змінами (далі - Правила) та інші. Слід зазначити, що законодавство РФ не містить спеціальних нормативних актів, що регулюють порядок укладення та виконання договорів (контрактів) будівельного підряду.
Специфіка системи правового регулювання даного договору обумовлюється особливостями будівельних робіт. Відмінною особливістю договору будівельного підряду є також широка взаємодія сторін, яке засноване на обов'язку замовника створити підряднику необхідні умови для виконання роботи.
Суб'єктами договору будівельного підряду є замовник і підрядник. Замовником (забудовником) є інвестор або особа, уповноважена інвестором, що привертає підрядника для реалізації інвестиційного проекту шляхом укладення договору будівельного підряду. У ролі замовників можуть виступати фізичні і юридичні особи. Забудовника є, як правило, інвесторами. Інвестор може сам виступати в ролі забудовника або покладає відповідні функції на інших осіб.
Підрядник - організація або індивідуальний підприємець, що має ліцензію на виконання відповідних видів будівельно-монтажних робіт і які уклали договір підряду з замовником. Розрізняють генерального підрядника, який залучає для виконання окремих видів зобов'язань інших осіб за договорами субпідряду, і субпідрядників - осіб, що мають ліцензію на виконання окремих видів будівельних (спеціальних) робіт й уклали з генеральним підрядником договори субпідряду з виконання цих видів робіт.
Комплекс робіт з укладення та виконання договору будівельного підряду включає в себе, як правило, ряд таких основних етапів, як:
- Укладання попереднього договору або угоди;
- Складання проекту договору будівельного підряду;
- Узгодження умов цього договору з іншою стороною, його підписання, виконання умов договору;
- Розгляд спорів та захист інтересів учасників будівництва при порушенні договірних зобов'язань однієї зі сторін.
За договором будівельного підряду підрядник зобов'язаний:
- Забезпечити будівництво матеріалами, в тому числі деталями і конструкціями або обладнанням, якщо договором не передбачається виконання цього обов'язку замовником;
- Зажадати від замовника заміни в розумний строк матеріалів та обладнання, якщо їх неможливо використовувати без погіршення якості виконуваних робіт;
- Виконувати доручені в ході будівництва вказівки замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам договору будівельного підряду і не являють собою втручання в оперативно - господарську діяльність підрядника;
- При здійсненні будівництва та пов'язаних з ним робіт дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього середовища та безпеки будівельних робіт і нести відповідальність за порушення цих вимог;
- Здійснювати будівництво передбаченого планом об'єкта або виконувати прийнятий на себе за договором комплекс робіт відповідно до затвердженої проектно - кошторисною документацією, правилами, у встановлені терміни і на належному рівні;
- Виконати будівельні роботи належної якості, тобто відповідно до зазначених у проектно - кошторисної документації показниками, що забезпечують можливість експлуатації об'єкта протягом гарантійного терміну. Встановлений законодавством гарантійний термін може бути збільшений угодою сторін (п. 1 ст. 710 ЦК). Граничний термін виявлення недоліків становить п'ять років (ст. 711 ЦК);
- Здати замовнику побудований об'єкт (етап чи завершений комплекс робіт) у встановлений термін. Терміни виконання підрядником окремих робіт та здача закінчених об'єктів визначаються підрядними договорами та доданими до них документами;
- Проводити індивідуальне випробування змонтованого обладнання;
- Усунути дефекти, виявлені в період гарантійного терміну.
Замовник зобов'язаний:
- Передати підряднику будівельний майданчик, а також, якщо це передбачено договором, та затверджену проектно - кошторисну документацію в повному обсязі;
- Забезпечити своєчасне фінансування будівництва;
- Отримати дозвіл місцевих органів державного управління, необхідне для виробництва деяких видів робіт (наприклад, на приєднання до діючих мереж водопроводу, каналізації, до електроліній і т. д.);
- Забезпечити будівництво технологічним, енергетичним та іншим обладнанням та провести його налагодження;
- Здійснювати контроль і нагляд за якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіків), за правильністю використання матеріалів. При цьому замовник не повинен втручатися в оперативно - господарську діяльність підрядника.
При виявленні недоліків, які можуть погіршити якість робіт, замовник зобов'язаний негайно заявити про це підрядника. Якщо замовник цього не зробить, він позбавляється можливості посилатися на ці недоліки в подальшому;
- Сплатити підряднику роботи, виконані до консервації будівництва, якщо з не залежних від сторін причин роботи були припинені і об'єкт законсервований, а також відшкодувати витрати, викликані припиненням робіт та консервацією будівництва, з зарахуванням вигод, які підрядник одержав або міг одержати внаслідок припинення робіт ( ст. 707 ЦК);
- Прийняти від підрядника і оплатити закінчені без дефектів будівельні об'єкти (завершені комплекси робіт).
Обов'язків одного боку за договором будівельного підряду відповідають права іншої сторони.
За невиконання або неналежне виконання обов'язків замовник і підрядник несуть відповідальність у межах і на умовах, встановлених законодавством.
Замовник сплачує неустойку:
- За необгрунтоване ухилення від приймання виконаних робіт і оформлення відповідних документів, що підтверджують їх виконання;
- За несвоєчасне перерахування авансу, коштів на оплату виконаних і прийнятих робіт;
- За порушення термінів постачання конструкцій, матеріалів, виробів, обладнання та інвентарю.
Підрядник відповідає за відступ від вимог, передбачених у проектно - кошторисної документації, та обов'язкових для сторін норм і правил. Відсутність у договорі посилань на нормативні акти, в яких містяться обов'язкові правила, не звільняє від їх виконання.
При виявленні неякісно виконаних робіт замовник зобов'язаний негайно видати письмове розпорядження підряднику про усунення дефектів. При необхідності замовник має право призупинити виконання робіт підрядником. Підрядник звільняється від відповідальності у випадках, коли він за згодою замовника допустив дрібні відступу від проектно - кошторисної документації, якщо доведе, що вони не вплинули на якість виконуваних работ/11, с. 338 /.
Зобов'язання підрядника перед замовником поширюються далеко за межами здачі об'єкта в експлуатації. Як було сказано вище, граничний термін виявлення недоліків будівельного об'єкта становить п'ять років з дня його передачі замовнику (ст. 711 ЦК). Цим же цілям служать також гарантійний терміни, передбачені ст. 710 ЦК.
Незначне відступ від умов договору може бути залишено без уваги сторонами договору.
Замовнику (власнику, власнику, користувачеві) об'єкта надається можливість при виявленні протягом гарантійного строку недоліків вимагати від підрядника їх усунення (п. 4 ст. 710 ЦК).
Наявність неякісно виконаних будівельних робіт, виявлених у процесі експлуатації об'єкта, оформляється відповідним актом замовника (власника) та підрядника. Для участі у складанні акту, узгодження термінів і порядку ліквідації дефектів підрядчик зобов'язаний направити свого представника не пізніше п'яти днів з дня отримання письмового повідомлення замовника (власника). У випадку неявки представника підрядника у встановлений термін акт складається замовником в односторонньому порядку і спрямовується підряднику для усунення дефектів. Гарантійний термін на цей вид будівельних робіт продовжується на період їх усунення (ст. 60 Правил).
Якщо підрядник не приступає в узгоджений термін до виконання своїх обов'язків, то замовник може дати йому час для початку робіт і попередити про можливість розірвання договору при пропуску нового терміну.
У ДК РФ регулювання відносин за договором будівельного підряду має відмінності від положень ГК РБ. Так, ст. 742 ЦК України передбачає, що договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок сторони, на якій лежить ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, матеріалу, обладнання та іншого майна, що використовуються при будівництві, або відповідальність за заподіяння при здійсненні будівництва шкоди іншим особам, застрахувати відповідні ризики. Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування, має надати іншій стороні докази укладення нею договору страхування на умовах, передбачених договором будівельного підряду, включаючи дані про страховика, розмір страхової суми та застрахованих ризиках. Страхування не звільняє відповідну сторону від обов'язку вжити необхідних заходів для запобігання настання страхового випадку. Таке положення слід було б включити і в ГК РБ.
ЗАДАЧА 1
РІШЕННЯ:
У даному випадку вимога Антонова задоволенню не підлягає. Відповідно до ст. 435 ГК РБ кількості що підлягає передачі товару визначається в договорі купівлі - продажу у відповідних одиницях виміру або в грошовому вираженні. При купівлі - продажу Антонов і Селіванов обмовили кількість руберойду в 10 рулонів, за які Антонов і сплатив обумовлену ціну. Помилка Антонова щодо довжини руберойду в рулонах не має істотного значення (ст. 179 ЦК РБ), так як він мав можливість оглянути руберойд при покупці і виміряти його. У зв'язку з цим доводи Антонова є необгрунтованими. Так само вирішується питання і з цивільного законодавства Російської Федерації (ст. ст. 178, 465 ЦК України).
ЗАВДАННЯ 2
РІШЕННЯ:
Господарський суд повинен винести рішення про стягнення з маслоробного заводу суми збитків, штрафу за відмову в прийманні продукції відповідно до договору контрактації, так як маслоробний завод як заготівельник, як особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору контрактації на засадах ризику (п. 3 ст. 372 ЦК), тобто, підставою звільнення його від відповідальності є неможливість належного виконання зобов'язання внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. У даному випадку таких обставин не є (несподіваний вихід з ладу устаткування не відноситься до обставин непереборної сили), і підстав для звільнення маслоробного заводу від відповідальності не є. Аналогічно вирішується питання і з цивільного законодавства Російської Федерації (ст. ст. 401, 536 ЦК РФ).
ЗАДАЧА 3
РІШЕННЯ:
Фабрика в даній ситуації вчинила неправильно. Уклавши договір поставки,
фабрика зобов'язана виконувати свої обов'язки за договором, тобто прийняти та оплатити поставлені товари. Відмовитися від виконання договору поставки фабрика могла у разі істотного порушення договору постачальником: поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені у прийнятний для покупця строк; неодноразового порушення строків поставки товару (п. 2 ст. 493 ЦК РБ). Покупець вправі, повідомивши постачальника, відмовитися від прийняття товарів, поставка яких прострочена (п. 3 ст. 481 ЦК РБ). У зв'язку з цим фабрика може відмовитися від прийняття і оплати партії клею в кількості 2, 7 т., поставка якої прострочена, і зажадати відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням і поверненням цієї партії товару. Разом з тим, фабрика не має права відмовитися від оплати поставленого клею в кількості 10 т, а також вимагати відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням і поверненням цієї партії товару.
Цивільне законодавство Російської Федерації містить такі ж норми з регулювання відносин постачальника і покупця за договором поставки (ст.ст. 511, 523 ГК РФ).
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція Республіки Білорусь. - Мн.: Амалфея, 2006. - 48 с.
2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь .- Мн.: Національний центр правової інформації Республіки Білорусь, 2001.-631 с.
3. Цивільний кодекс Російської Федерації. - М.: ИНФРА - М, 2003. - 512 с.
4. Положення про поставки товарів в Республіці Білорусь. Затверджено постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 8 липня 1996 року № 444 з подальшими змінами і доповненнями. / / Відомості декретів, указів Президента та постанов Кабінету Міністрів Республіки Білорусь. 1996. № 19. Ст. 481.; Збори декретів, указів Президента і постанов Ради Міністрів Республіки Білорусь. 1998. № 23. ст. 620; Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2000. № 55. 5 / 3320.
5. Положення про приймання товарів за кількістю і якістю. Затверджено постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 26 квітня 196 року № 286. / / Бюлетень нормативно - правової інформації. 1996. № 6. с.
6. Правила укладення та виконання договорів (контрактів) будівельного підряду. Затверджено Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15 вересня 1998 р. № 1450. / / Відомості декретів, указів Президента та постанов Уряду Республіки Білорусь. 1998. № 26. Ст. 683; Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 1999. № 9. 5 / 102; № 49. 5 / 1119.
7. Бризгалін А. Договір поставки: новий зміст у новій економіці / / Господарство право. 1994. № 8. с. 4 - 8.
8. Веденін М. М. Договірні відносини в сфері реалізації сільськогосподарської продукції / / Держава і право. 1998. № 1. с. 10 -18.
9. Цивільний кодекс Республіки Білорусь з коментарем і оглядом практики господарських судів / Під загальною редакцією В.С. Каменкова. - Мн.: Диктую, 2004. - 1136 с.
10. Цивільне право: Підручник. У 3 частинах. / Під загальною редакцією А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 1999. - Ч 2. - 720 с.
11. Цивільне право: У 2 частинах. Частина 2: Підручник / Під загальною редакцією В.Ф. Чигир .- Мн.: Амалфея, 2002.-1008 с.
12. Коваленко Є. Договір поставки: наслідки неналежного виконання зобов'язання. / / Право Білорусі, 2003, № 33
13. Колбасін Д.А. Цивільне право Республіки Білорусь. Особлива частина: Практичний посібник .- Мн.: Молодіжне наукове товариство, 2000 .- 487 с.
ФІЛІЯ У М. МІНСЬКУ
КАФЕДРА ПРИВАТНОГО ПРАВА
Контрольна робота
З дисципліни «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
Варіант № 3
Студента 3 курсу заочного відділення
фахом «Юриспруденція»
Перевірив:
Доц., К.юр.н.
Мінськ
2008
ЗМІСТ
1. Поняття та види договору підряду. Відмежування договору підряду від суміжних договорів
2. Договір підряду (загальна характеристика: сторони в договорі підряду, предмет, ціна, попит і форма договору підряду, права та обов'язки сторін, виконання договору підряду, відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання договору підряду)
3. Поняття та особливості договору будівельного підряду
Завдання № 1
Завдання № 2
Завдання № 3
Література
1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ. Відмежування договору підряду від СУМІЖНИХ ДОГОВОРІВ
Поняття договору підряду дано у п. 1 ст. 656 Цивільного кодексу Республіки Білорусь (далі - ЦК). За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовникові у встановлений строк, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його (сплатити ціну роботи). Договір підряду є основною правовою формою підрядних відносин.
Договір підряду ділиться на види по різних підставах. Згідно з нормативною класифікацією, передбаченої ЦК, існують такі види договору підряду: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на проектні та вишукувальні роботи, підрядні роботи для державних потреб. До окремих видів договорів підряду, передбачених ЦК, загальні положення про договір підряду застосовуються, якщо інше не встановлено ЦК та іншими актами законодавства про відповідні його видах (п. 2 ст. 656 ЦК).
У залежності від підрядних робіт можна виділити договори (п. 1 ст. 657 ЦК):
- На виготовлення (створення) речі;
- На переробку (обробку) речі;
- На виконання іншої роботи / 11, с. 302 /.
Договір підряду слід відрізняти від суміжних з ним договорів. Найбільш близький до нього трудовий договір, за яким працівник за винагороду виконує роботу для наймача. Відмінність цих договорів полягає в наступному.
Предметом трудового договору є постійне або протягом певного терміну виконання роботи з певної професії, спеціальності або посади відповідної кваліфікації згідно зі штатним розкладом, а предметом договору підряду - виконання у встановлений термін певної роботи, спрямованої на досягнення конкретного результату, і передача його замовнику. Працівник за трудовим договором повинен дотримуватися внутрішній трудовий розпорядок наймача, підрядник ж самостійно організовує свою роботу. Працівник отримує заробітну плату незалежно від результату праці, а підрядник отримує винагороду за виконану роботу. Прийом працівника на роботу за трудовим договором оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця.
Подібними з підрядом є також договір купівлі - продажу та його види. Останні спрямовані тільки на передачу речі у власність іншій особі, підрядом ж охоплюється і виконання роботи по її виготовленню (створенню). При поставці покупцеві передаються зазвичай речі, що визначаються родовими ознаками, для використання їх у підприємницькій діяльності, за договором підряду ж потреби замовника задовольняються за допомогою індивідуально - певної речі, яка може використовуватися не тільки в підприємницькій діяльності. При контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язаний передати контрактанту вироблену ним продукцію, відносини ж з виробництва такої продукції знаходяться за межами договору контрактації / 11, с. 304 /.
На відміну від договору підряду в предмет договору на виконання науково - дослідних, дослідно - конструкторських та технологічних робіт (НІОКТР) не входить передача результату роботи замовнику, але виконавець гарантує таку передачу, якщо результат буде досягнутий.
Договір підряду має спільні риси і з договором возмездного надання послуг. Але результат виконання роботи має матеріальну форму і властивість до передачі до іншої особи, тобто він відокремимо як від підрядника, так і від замовника. Результат же надання послуги невловимий і невіддільний від замовника.
2. ДОГОВІР ПІДРЯДУ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Сторони у договорі підряду, ПРЕДМЕТ, ЦІНА, ТЕРМІН І ФОРМА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН, ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ, відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання договору підряду)
Договір підряду - двосторонній, консенсуальний, відшкодувальний. Сторонами договору підряду є підрядник, що виконує роботу, і замовник, за завданням якого вона виконується.
Підрядниками та замовниками можуть бути громадяни та юридичні особи відповідно до їх правоздатністю. Так як багато видів підрядних робіт підлягають ліцензуванню, то для їх виконання потрібно відповідна ліцензія.
У договірних зв'язках з відносин підряду можуть брати участь і треті особи. Якщо з акта законодавства або договору підряду не випливає обов'язок підрядчика виконати передбачену в договорі роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб (субпідрядників), то в цьому випадку підрядник виступає в ролі генерального підрядника (п. 1 ст. 660 ЦК) і стає відповідальним за дії третіх осіб. Інші особи можуть брати участь у виконанні договору підряду, уклавши договір на виконання окремих робіт безпосередньо із замовником. У цьому разі зазначені особи несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання роботи безпосередньо перед замовником. Для укладення такого договору замовник повинен отримати згоду генерального підрядника (п. 4 ст. 660 ЦК).
Предметом договору підряду є оплатне виконання певної роботи і передача її результату.
Згідно з п. 1 ст. 657 ЦК договір підряду укладається на виготовлення або переробку (обробку) речі або на виконання іншої роботи.
Ціна роботи не є істотною умовою договору підряду. Якщо ціна не передбачена в договорі і не може побут визначена виходячи з умов договору, виконана робота повинна бути оплачене за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, понесених сторонами (п. 1 ст. 663 ЦК). Для окремих же видів договорів підряду ціна роботи є істотною умовою. Так, наприклад, ціна в договорі будівельного підряду повинна бути обумовлена кошторисом.
Ціна роботи може бути твердою або приблизною. При відсутності інших вказівок у договорі підряду ціна роботи вважається твердою (п. 4 ст. 663 ЦК). Кваліфікація ціни як твердої або приблизної має велике значення при вирішенні питання про можливість її зміни.
Істотне перевищення ціни, визначеної приблизно, можливо при наявності двох умов:
- Виникла необхідність у проведенні додаткових робіт і з цієї причини істотно перевищена ціна роботи;
- Підрядник своєчасно попередив про це замовника / 11, с. 307 /.
Робота за договором підряду повинна бути виконана у визначені терміни. Відповідно до цього в договорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи. Сторони можуть також передбачити також терміни початку і завершення окремих її етапів (проміжні терміни). Підрядник відповідає за порушення всіх цих термінів, але тільки при порушенні кінцевого терміну роботи підрядник відповідає за збитки, завдані простроченням, і за наслідки випадково настала після її неможливості виконання (ст. 662 ЦК).
Спеціальні вимоги до форми договору підряду не встановлені, тому вони визначаються загальними положеннями про форму договорів (ст. 404 ЦК) та угод (ст. 159 - 162, 164 ЦК). За загальним правилом договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі з моменту видачі підрядником замовникові квитанції або іншого документа, що підтверджує укладення договору (ст. 685 ЦК).
Виконання договору з боку підрядника буде належним, якщо робота виконана якісно. Якщо інше не передбачено законодавством або договором, результат виконаної роботи повинен:
- У момент передачі замовнику мати властивості, зазначеними в договорі або певними звичайно ставляться, і
- В межах розумного строку бути придатним для встановленого договором використання, а якщо таке використання договором не передбачено, - для звичайного використання результату роботи такого роду (п. 1 ст. 674 ЦК).
Якщо якість гарантована підрядником, то результат роботи повинен відповідати вимогам договору або звичайно ставляться протягом усього гарантійного строку (ст. 675 ЦК).
Як правило, підрядник самостійно визначає способи виконання завдання замовника. Якщо інше не передбачено договором, підрядник виконує роботу своїм коштом, тобто зі своїх матеріалів, своїми силами і засобами. При цьому він несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалів та устаткування, обтяжених правами третіх осіб (ст. 658 ЦК). Разом з тим, робота може виконуватися і з матеріалів замовника.
Кожна із сторін договору підряду володіє правами та обов'язками, встановленими законодавством або договором.
Підрядник зобов'язаний:
- Організувати роботу і керувати нею;
- Своєчасно попередити замовника про недоброякісність або непридатність матеріалу, устаткування, технічної документації або переданої для переробки (обробки) речі, отриманих від замовника і наявності інших, не залежних від підрядчика обставин, що загрожують придатності виконуваної роботи (ст. 670 ЦК);
- Економно і ощадливо витрачати матеріали, доставлені замовником і повернути останньому все, що не було витрачено;
- Вжити заходів до забезпечення повного збереження матеріалів та іншого майна, довіреного йому замовником;
- Виконати роботу в установлений строк відповідно до умов договору;
- Повернути при розірванні договору у випадках, встановлених законом, надані замовником матеріали, обладнання, передану для переробки (обробки) річ і інше майно або передати їх вказаною замовником особі, а якщо це виявилося неможливо - відшкодувати вартість матеріалів, обладнання та іншого майна (ст . 681 ЦК).
Замовник зобов'язаний:
- Оглянути і прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору (ст. 673 ЦК);
- Сплатити підряднику передбачене договором винагороду, а якщо робота виконувалась з матеріалів підрядника, то оплатити їх вартість;
- Прийняти роботу у встановлений термін;
- Сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в порядку та обсязі,
передбачених договором підряду.
Обов'язків однієї сторони договору підряду відповідають права іншої сторони.
Відповідальність сторін за договором підряду настає у разі невиконання або неналежного виконання ними зобов'язань.
При виявленні відступів від договору, що погіршують результат роботи, або
інших недоліків у роботі замовник зобов'язаний негайно заявити про це підрядника. Замовник не може посилатися на такі недоліки в роботі:
- Недоліки, виявлені під час приймання, якщо в акті або іншому документі, що засвідчує приймання, вони не були зазначені або не була обговорена можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення (п. 2. Ст. 673 ЦК);
- Явні недоліки, якщо прийняття результатів роботи зроблена без перевірки і інше не передбачено договором (п. 3 ст. 674 ЦК).
Реалізація засобів правового захисту замовником та притягнення до відповідальності підрядника за неякісну роботу залежить від часу виявлення недоліків. У випадку, коли на результат роботи не встановлено гарантійний строк, вимоги, пов'язані з недоліками роботи, можуть бути пред'явлені замовником за умови, що вони виявлені в розумний строк, але в межах двох років з дня передачі результату роботи, якщо інші строки не встановлені законодавством або договором (п. 2 ст. 677 ЦК). Якщо якість гарантована підрядником, то замовник має право пред'явити такі вимоги протягом гарантійного терміну (п. 3 ст. 677 ЦК).
У разі виявлення недоліків після закінчення гарантійного терміну, але в межах дворічного терміну, підрядник несе відповідальність, якщо замовник доведе, що недоліки виникли до передання йому результатів роботи або з причин, які існували до цього моменту (п. 4 ст. 677 ЦК).
У разі виконання підрядником роботи з відступами від договору, погіршили її результат, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в договорі використання або за відсутності в договорі відповідної умови - непридатним для звичайного використання, замовник має право, якщо інше не встановлено законодавством або договором, за своїм вибором вимагати від підрядника:
- Безоплатного усунення недоліків роботи в розумний строк;
- Відповідного зменшення встановленої за роботу ціни;
- Відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі (п. 1 ст. 676 ЦК).
Підрядник має право замість усунення недоліків, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові завданих простроченням виконання збитків (п. 2 ст. 676 ЦК).
Підрядник за умовами договору може бути звільнений від відповідальності за певні недоліки. Але якщо такі недоліки виникли внаслідок винних дій чи бездіяльності підрядника, то останній притягується до відповідальності незалежно від подібних умов (п. 4 ст. 676 ЦК).
Є скороченим строк для захисту права замовника за позовом, висунутій у зв'язку з неналежною якістю роботи, виконаної за договором підряду. Він становить один рік. Але відносно будівель, споруд і споруд термін позовної давності встановлено загальний, і він становить три роки (п. 1 ст. 678 ЦК).
Цивільне законодавство Російської Федерації містить схожі положення щодо регулювання договорів підряду. Разом з тим, є й окремі відмінності у правовому регулюванні цих відносин в законодавстві РФ і РБ. Так, Цивільний кодекс Російської Федерації (далі - ГК РФ) не містить положення про публічну оферту за договором побутового підряду, передбачені ст. 686 ГК РБ, наслідків смерті однієї із сторін у договорі побутового підряду (ст. 694 ЦК). Більш докладно врегульовані у Цивільному кодексі України відносини за договором будівельного підряду. ГК РФ при регулюванні відносин з підрядних робіт для державних потреб у ст. 768 містить положення про те, що до таких відносин у частині, не врегульованій ГК РФ, застосовується закон про підрядах для державних потреб. У ГК РБ таке положення відсутня. Крім цього, в РФ і РБ існує ряд законодавчих актів, регулюючих підрядні відносини, які доповнюють положення ЦК РФ і ГК РБ.
3. ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати будівельні або інші спеціальні монтажні роботи і здати їх замовникові, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти результат і сплатити обумовлену ціну (ст. 696 ЦК). Договір будівельного підряду є консенсуальним, двостороннім, оплатним.
Договір будівельного підряду укладається на будівництво (розширення, реконструкцію) підприємства, будівлі, споруди чи іншого об'єкта, а також на виконання реставраційних, окремих видів (етапів, комплексів) будівельних, монтажних, спеціальних будівельних, пусконалагоджувальних та інших робіт, пов'язаних із створенням, зміною та реконструкцією об'єктів / 11, с. 318 /.
В області капітального будівництва правове регулювання є великим. До числа найважливіших нормативних правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, відносяться Інвестиційний кодекс Республіки Білорусь, який вступив чинності 9 жовтня 2001 року, Закон Республіки Білорусь від 26 листопада 1993 року «Про основи архітектурної та містобудівної діяльності в Республіці Білорусь», Правила укладення і виконання договорів (контрактів) будівельного підряду, затверджені постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15. 09. 1998 року № 1450 з подальшими змінами (далі - Правила) та інші. Слід зазначити, що законодавство РФ не містить спеціальних нормативних актів, що регулюють порядок укладення та виконання договорів (контрактів) будівельного підряду.
Специфіка системи правового регулювання даного договору обумовлюється особливостями будівельних робіт. Відмінною особливістю договору будівельного підряду є також широка взаємодія сторін, яке засноване на обов'язку замовника створити підряднику необхідні умови для виконання роботи.
Суб'єктами договору будівельного підряду є замовник і підрядник. Замовником (забудовником) є інвестор або особа, уповноважена інвестором, що привертає підрядника для реалізації інвестиційного проекту шляхом укладення договору будівельного підряду. У ролі замовників можуть виступати фізичні і юридичні особи. Забудовника є, як правило, інвесторами. Інвестор може сам виступати в ролі забудовника або покладає відповідні функції на інших осіб.
Підрядник - організація або індивідуальний підприємець, що має ліцензію на виконання відповідних видів будівельно-монтажних робіт і які уклали договір підряду з замовником. Розрізняють генерального підрядника, який залучає для виконання окремих видів зобов'язань інших осіб за договорами субпідряду, і субпідрядників - осіб, що мають ліцензію на виконання окремих видів будівельних (спеціальних) робіт й уклали з генеральним підрядником договори субпідряду з виконання цих видів робіт.
Комплекс робіт з укладення та виконання договору будівельного підряду включає в себе, як правило, ряд таких основних етапів, як:
- Укладання попереднього договору або угоди;
- Складання проекту договору будівельного підряду;
- Узгодження умов цього договору з іншою стороною, його підписання, виконання умов договору;
- Розгляд спорів та захист інтересів учасників будівництва при порушенні договірних зобов'язань однієї зі сторін.
За договором будівельного підряду підрядник зобов'язаний:
- Забезпечити будівництво матеріалами, в тому числі деталями і конструкціями або обладнанням, якщо договором не передбачається виконання цього обов'язку замовником;
- Зажадати від замовника заміни в розумний строк матеріалів та обладнання, якщо їх неможливо використовувати без погіршення якості виконуваних робіт;
- Виконувати доручені в ході будівництва вказівки замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам договору будівельного підряду і не являють собою втручання в оперативно - господарську діяльність підрядника;
- При здійсненні будівництва та пов'язаних з ним робіт дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього середовища та безпеки будівельних робіт і нести відповідальність за порушення цих вимог;
- Здійснювати будівництво передбаченого планом об'єкта або виконувати прийнятий на себе за договором комплекс робіт відповідно до затвердженої проектно - кошторисною документацією, правилами, у встановлені терміни і на належному рівні;
- Виконати будівельні роботи належної якості, тобто відповідно до зазначених у проектно - кошторисної документації показниками, що забезпечують можливість експлуатації об'єкта протягом гарантійного терміну. Встановлений законодавством гарантійний термін може бути збільшений угодою сторін (п. 1 ст. 710 ЦК). Граничний термін виявлення недоліків становить п'ять років (ст. 711 ЦК);
- Здати замовнику побудований об'єкт (етап чи завершений комплекс робіт) у встановлений термін. Терміни виконання підрядником окремих робіт та здача закінчених об'єктів визначаються підрядними договорами та доданими до них документами;
- Проводити індивідуальне випробування змонтованого обладнання;
- Усунути дефекти, виявлені в період гарантійного терміну.
Замовник зобов'язаний:
- Передати підряднику будівельний майданчик, а також, якщо це передбачено договором, та затверджену проектно - кошторисну документацію в повному обсязі;
- Забезпечити своєчасне фінансування будівництва;
- Отримати дозвіл місцевих органів державного управління, необхідне для виробництва деяких видів робіт (наприклад, на приєднання до діючих мереж водопроводу, каналізації, до електроліній і т. д.);
- Забезпечити будівництво технологічним, енергетичним та іншим обладнанням та провести його налагодження;
- Здійснювати контроль і нагляд за якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіків), за правильністю використання матеріалів. При цьому замовник не повинен втручатися в оперативно - господарську діяльність підрядника.
При виявленні недоліків, які можуть погіршити якість робіт, замовник зобов'язаний негайно заявити про це підрядника. Якщо замовник цього не зробить, він позбавляється можливості посилатися на ці недоліки в подальшому;
- Сплатити підряднику роботи, виконані до консервації будівництва, якщо з не залежних від сторін причин роботи були припинені і об'єкт законсервований, а також відшкодувати витрати, викликані припиненням робіт та консервацією будівництва, з зарахуванням вигод, які підрядник одержав або міг одержати внаслідок припинення робіт ( ст. 707 ЦК);
- Прийняти від підрядника і оплатити закінчені без дефектів будівельні об'єкти (завершені комплекси робіт).
Обов'язків одного боку за договором будівельного підряду відповідають права іншої сторони.
За невиконання або неналежне виконання обов'язків замовник і підрядник несуть відповідальність у межах і на умовах, встановлених законодавством.
Замовник сплачує неустойку:
- За необгрунтоване ухилення від приймання виконаних робіт і оформлення відповідних документів, що підтверджують їх виконання;
- За несвоєчасне перерахування авансу, коштів на оплату виконаних і прийнятих робіт;
- За порушення термінів постачання конструкцій, матеріалів, виробів, обладнання та інвентарю.
Підрядник відповідає за відступ від вимог, передбачених у проектно - кошторисної документації, та обов'язкових для сторін норм і правил. Відсутність у договорі посилань на нормативні акти, в яких містяться обов'язкові правила, не звільняє від їх виконання.
При виявленні неякісно виконаних робіт замовник зобов'язаний негайно видати письмове розпорядження підряднику про усунення дефектів. При необхідності замовник має право призупинити виконання робіт підрядником. Підрядник звільняється від відповідальності у випадках, коли він за згодою замовника допустив дрібні відступу від проектно - кошторисної документації, якщо доведе, що вони не вплинули на якість виконуваних работ/11, с. 338 /.
Зобов'язання підрядника перед замовником поширюються далеко за межами здачі об'єкта в експлуатації. Як було сказано вище, граничний термін виявлення недоліків будівельного об'єкта становить п'ять років з дня його передачі замовнику (ст. 711 ЦК). Цим же цілям служать також гарантійний терміни, передбачені ст. 710 ЦК.
Незначне відступ від умов договору може бути залишено без уваги сторонами договору.
Замовнику (власнику, власнику, користувачеві) об'єкта надається можливість при виявленні протягом гарантійного строку недоліків вимагати від підрядника їх усунення (п. 4 ст. 710 ЦК).
Наявність неякісно виконаних будівельних робіт, виявлених у процесі експлуатації об'єкта, оформляється відповідним актом замовника (власника) та підрядника. Для участі у складанні акту, узгодження термінів і порядку ліквідації дефектів підрядчик зобов'язаний направити свого представника не пізніше п'яти днів з дня отримання письмового повідомлення замовника (власника). У випадку неявки представника підрядника у встановлений термін акт складається замовником в односторонньому порядку і спрямовується підряднику для усунення дефектів. Гарантійний термін на цей вид будівельних робіт продовжується на період їх усунення (ст. 60 Правил).
Якщо підрядник не приступає в узгоджений термін до виконання своїх обов'язків, то замовник може дати йому час для початку робіт і попередити про можливість розірвання договору при пропуску нового терміну.
У ДК РФ регулювання відносин за договором будівельного підряду має відмінності від положень ГК РБ. Так, ст. 742 ЦК України передбачає, що договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок сторони, на якій лежить ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, матеріалу, обладнання та іншого майна, що використовуються при будівництві, або відповідальність за заподіяння при здійсненні будівництва шкоди іншим особам, застрахувати відповідні ризики. Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування, має надати іншій стороні докази укладення нею договору страхування на умовах, передбачених договором будівельного підряду, включаючи дані про страховика, розмір страхової суми та застрахованих ризиках. Страхування не звільняє відповідну сторону від обов'язку вжити необхідних заходів для запобігання настання страхового випадку. Таке положення слід було б включити і в ГК РБ.
ЗАДАЧА 1
РІШЕННЯ:
У даному випадку вимога Антонова задоволенню не підлягає. Відповідно до ст. 435 ГК РБ кількості що підлягає передачі товару визначається в договорі купівлі - продажу у відповідних одиницях виміру або в грошовому вираженні. При купівлі - продажу Антонов і Селіванов обмовили кількість руберойду в 10 рулонів, за які Антонов і сплатив обумовлену ціну. Помилка Антонова щодо довжини руберойду в рулонах не має істотного значення (ст. 179 ЦК РБ), так як він мав можливість оглянути руберойд при покупці і виміряти його. У зв'язку з цим доводи Антонова є необгрунтованими. Так само вирішується питання і з цивільного законодавства Російської Федерації (ст. ст. 178, 465 ЦК України).
ЗАВДАННЯ 2
РІШЕННЯ:
Господарський суд повинен винести рішення про стягнення з маслоробного заводу суми збитків, штрафу за відмову в прийманні продукції відповідно до договору контрактації, так як маслоробний завод як заготівельник, як особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору контрактації на засадах ризику (п. 3 ст. 372 ЦК), тобто, підставою звільнення його від відповідальності є неможливість належного виконання зобов'язання внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. У даному випадку таких обставин не є (несподіваний вихід з ладу устаткування не відноситься до обставин непереборної сили), і підстав для звільнення маслоробного заводу від відповідальності не є. Аналогічно вирішується питання і з цивільного законодавства Російської Федерації (ст. ст. 401, 536 ЦК РФ).
ЗАДАЧА 3
РІШЕННЯ:
Фабрика в даній ситуації вчинила неправильно. Уклавши договір поставки,
фабрика зобов'язана виконувати свої обов'язки за договором, тобто прийняти та оплатити поставлені товари. Відмовитися від виконання договору поставки фабрика могла у разі істотного порушення договору постачальником: поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені у прийнятний для покупця строк; неодноразового порушення строків поставки товару (п. 2 ст. 493 ЦК РБ). Покупець вправі, повідомивши постачальника, відмовитися від прийняття товарів, поставка яких прострочена (п. 3 ст. 481 ЦК РБ). У зв'язку з цим фабрика може відмовитися від прийняття і оплати партії клею в кількості 2, 7 т., поставка якої прострочена, і зажадати відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням і поверненням цієї партії товару. Разом з тим, фабрика не має права відмовитися від оплати поставленого клею в кількості 10 т, а також вимагати відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням і поверненням цієї партії товару.
Цивільне законодавство Російської Федерації містить такі ж норми з регулювання відносин постачальника і покупця за договором поставки (ст.ст. 511, 523 ГК РФ).
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція Республіки Білорусь. - Мн.: Амалфея, 2006. - 48 с.
2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь .- Мн.: Національний центр правової інформації Республіки Білорусь, 2001.-631 с.
3. Цивільний кодекс Російської Федерації. - М.: ИНФРА - М, 2003. - 512 с.
4. Положення про поставки товарів в Республіці Білорусь. Затверджено постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 8 липня 1996 року № 444 з подальшими змінами і доповненнями. / / Відомості декретів, указів Президента та постанов Кабінету Міністрів Республіки Білорусь. 1996. № 19. Ст. 481.; Збори декретів, указів Президента і постанов Ради Міністрів Республіки Білорусь. 1998. № 23. ст. 620; Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2000. № 55. 5 / 3320.
5. Положення про приймання товарів за кількістю і якістю. Затверджено постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 26 квітня 196 року № 286. / / Бюлетень нормативно - правової інформації. 1996. № 6. с.
6. Правила укладення та виконання договорів (контрактів) будівельного підряду. Затверджено Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15 вересня 1998 р. № 1450. / / Відомості декретів, указів Президента та постанов Уряду Республіки Білорусь. 1998. № 26. Ст. 683; Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 1999. № 9. 5 / 102; № 49. 5 / 1119.
7. Бризгалін А. Договір поставки: новий зміст у новій економіці / / Господарство право. 1994. № 8. с. 4 - 8.
8. Веденін М. М. Договірні відносини в сфері реалізації сільськогосподарської продукції / / Держава і право. 1998. № 1. с. 10 -18.
9. Цивільний кодекс Республіки Білорусь з коментарем і оглядом практики господарських судів / Під загальною редакцією В.С. Каменкова. - Мн.: Диктую, 2004. - 1136 с.
10. Цивільне право: Підручник. У 3 частинах. / Під загальною редакцією А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 1999. - Ч 2. - 720 с.
11. Цивільне право: У 2 частинах. Частина 2: Підручник / Під загальною редакцією В.Ф. Чигир .- Мн.: Амалфея, 2002.-1008 с.
12. Коваленко Є. Договір поставки: наслідки неналежного виконання зобов'язання. / / Право Білорусі, 2003, № 33
13. Колбасін Д.А. Цивільне право Республіки Білорусь. Особлива частина: Практичний посібник .- Мн.: Молодіжне наукове товариство, 2000 .- 487 с.