приховати рекламу

Цивільний кодекс РФ частина 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

26 січня 1996 N 14-ФЗ


ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Прийнято

Державною Думою

22 грудня 1995

ЧАСТИНА ДРУГА

(В ред. Федеральних законів від 12.08.1996 N 110-ФЗ,

від 24.10.1997 N 133-ФЗ, від 17.12.1999 N 213-ФЗ,

від 26.11.2002 N 152-ФЗ, від 10.01.2003 N 8-ФЗ,

від 10.01.2003 N 15-ФЗ, від 26.03.2003 N 37-ФЗ,

від 11.11.2003 N 138-ФЗ, від 23.12.2003 N 182-ФЗ,

від 29.12.2004 N 189-ФЗ, від 30.12.2004 N 219-ФЗ,

від 21.03.2005 N 22-ФЗ, від 09.05.2005 N 45-ФЗ,

від 18.07.2005 N 89-ФЗ, від 02.02.2006 N 19-ФЗ,

з ізм., внесеними Федеральним законом від 26.01.1996 N 15-ФЗ,

Ухвалою Конституційного Суду РФ від 23.12.1997 N 21-П)

Розділ IV. Окремі види зобов'язань

Глава 30. Купівля-продаж

§ 1. Загальні положення про купівлю-продаж

Стаття 454. Договір купівлі-продажу

1. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

2. До купівлі-продажу цінних паперів і валютних цінностей положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо законом не встановлено спеціальні правила їх купівлі-продажу.

3. У випадках, передбачених цим Кодексом або іншим законом, особливості купівлі та продажу товарів окремих видів визначаються законами та іншими правовими актами.

4. Положення, передбачені цим пунктом, застосовуються до продажу майнових прав, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.

5. До окремих видів договору купівлі-продажу (роздрібна купівля-продаж, поставка товарів, поставка товарів для державних потреб, контрактація, енергопостачання, продаж нерухомості, продаж підприємства) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не передбачено правилами цього Кодексу про ці види договорів.

Стаття 455. Умова договору про товар

1. Товаром за договором купівлі-продажу можуть бути будь-які речі з дотриманням правил, передбачених статтею 129 цього Кодексу.

2. Договір може бути укладений на купівлю-продаж товару, наявного в наявності у продавця в момент укладення договору, а також товару, який буде створений або придбаний продавцем у майбутньому, якщо інше не встановлено законом або не випливає з характеру товару.

3. Умова договору купівлі-продажу про товар вважається узгодженим, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товару.

Стаття 456. Обов'язки продавця по передачі товару

1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, передбачений договором купівлі-продажу.

2. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, продавець зобов'язаний одночасно з передачею речі передати покупцеві її належності, а також пов'язані з нею документи (технічний паспорт, сертифікат якості, інструкцію з експлуатації тощо), передбачені законом, іншими правовими актами або договором.

Стаття 457. Строк виконання обов'язку передати товар

1. Термін виконання продавцем обов'язку передати товар покупцеві визначається договором купівлі-продажу, а якщо договір не дозволяє визначити цей термін, відповідно до правил, передбачених статтею 314 цього Кодексу.

2. Договір купівлі-продажу визнається укладеним з умовою його виконання до суворо визначеного терміну, якщо з договору ясно випливає, що при порушенні терміну його виконання покупець втрачає інтерес до договору.

Продавець вправі виконувати такий договір до настання або після закінчення визначеного в ньому терміну тільки за згодою покупця.

Стаття 458. Момент виконання обов'язку продавця передати товар

1. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі, якщо договором передбачено обов'язок продавця з доставки товару;

надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару. Товар вважається наданим у розпорядження покупця, коли до терміну, передбаченому договором, товар готовий до передачі в належному місці і покупець відповідно до умов договору обізнаний про готовність товару до передачі. Товар не визнається готовим до передачі, якщо він не ідентифікований для цілей договору шляхом маркування чи іншим чином.

2. У випадках, коли з договору купівлі-продажу не випливає обов'язок продавця з доставки товару або передачі товару в місці його перебування покупцеві, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо договором не передбачено інше.

Стаття 459. Перехід ризику випадкової загибелі товару

1. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту, коли відповідно до закону або договору продавець вважається виконав свій обов'язок щодо передачі товару покупцеві.

2. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару, проданого під час його перебування в дорозі, переходить на покупця з моменту укладення договору купівлі-продажу, якщо інше не передбачено таким договором або звичаями ділового обороту.

Умова договору про те, що ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту здачі товару першому перевізникові, на вимогу покупця може бути визнано судом недійсним, якщо в момент укладення договору продавець знав або повинен був знати, що товар втрачено або пошкоджено, і не повідомив про це покупця.

Стаття 460. Обов'язок продавця передати товар вільним від прав третіх осіб

1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар вільним від будь-яких прав третіх осіб, за винятком випадку, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений правами третіх осіб.

Невиконання продавцем цього обов'язку дає покупцеві право вимагати зменшення ціни товару або розірвання договору купівлі-продажу, якщо не буде доведено, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на цей товар.

2. Правила, передбачені пунктом 1 цієї статті, відповідно застосовуються і в тому випадку, коли у відношенні товару до моменту його передачі покупцеві були домагання третіх осіб, про яких продавцю було відомо, якщо ці претензії згодом визнані в установленому порядку правомірними.

Стаття 461. Відповідальність продавця у разі вилучення товару у покупця

1. При вилученні товару в покупця третіми особами за підставами, що виникли до виконання договору купівлі-продажу, продавець зобов'язаний відшкодувати покупцеві понесені ним збитки, якщо не доведе, що покупець знав або повинен був знати про наявність цих підстав.

2. Угода сторін про звільнення продавця від відповідальності у разі витребування придбаного товару у покупця третіми особами або про її обмеження недійсна.

Стаття 462. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення позову про вилучення товару

Якщо третя особа на підставі, яке з'явилося до виконання договору купівлі-продажу, пред'явить до покупця позов про вилучення товару, покупець зобов'язаний притягти продавця до участі у справі, а продавець зобов'язаний вступити в цю справу на боці покупця.

Непритягнення покупцем продавця до участі в справі звільняє продавця від відповідальності перед покупцем, якщо продавець доведе, що, взявши участь у справі, він міг би запобігти вилученню проданого товару у покупця.

Продавець, залучений покупцем до участі в справі, але не взяв у ньому участі, позбавляється права доводити неправильність ведення справи покупцем.

Стаття 463. Наслідки невиконання обов'язку передати товар

1. Якщо продавець відмовляється передати покупцеві проданий товар, покупець має право відмовитися від виконання договору купівлі-продажу.

2. При відмові продавця передати індивідуально-визначену річ покупець має право пред'явити продавцю вимоги, передбачені статтею 398 цього Кодексу.

Стаття 464. Наслідки невиконання обов'язку передати приналежності та документи, які стосуються товару

Якщо продавець не передає або відмовляється передати покупцеві стосуються товару приналежності або документи, які він повинен передати відповідно до закону, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу (пункт 2 статті 456), покупець має право призначити йому розумний строк для їх передачі.

У випадку, коли приналежності або документи, які стосуються товару, не передані продавцем у зазначений строк, покупець має право відмовитися від товару, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 465. Кількість товару

1. Кількість товару, що підлягає передачі покупцеві, передбачається договором купівлі-продажу у відповідних одиницях виміру або у грошовому вираженні. Умова про кількість товару може бути погоджена шляхом встановлення у договорі порядку його визначення.

2. Якщо договір купівлі-продажу не дозволяє визначити кількість підлягає передачі товару, договір не вважається укладеним.

Стаття 466. Наслідки порушення умови про кількість товару

1. Якщо продавець передав на порушення договору купівлі-продажу покупцеві меншу кількість товару, ніж визначено договором, покупець має право, якщо інше не передбачено договором, або зажадати передати відсутню кількість товару, або відмовитися від переданого товару і від його оплати, а якщо товар оплачений, вимагати повернення сплаченої грошової суми.

2. Якщо продавець передав покупцеві товар у кількості, що перевищує зазначену в договорі купівлі-продажу, покупець зобов'язаний сповістити про це продавця в порядку, передбаченому пунктом 1 статті 483 цього Кодексу. У випадку, коли в розумний строк після одержання повідомлення покупця продавець не розпорядиться відповідної частиною товару, покупець має право, якщо інше не передбачено договором, прийняти весь товар.

3. У разі прийняття покупцем товару в кількості, що перевищує зазначену в договорі купівлі-продажу (пункт 2 цієї статті), додатково прийнятий товар оплачується за ціною, визначеною для товару, прийнятого відповідно до договору, якщо інша ціна не визначена угодою сторін.

Стаття 467. Асортимент товарів

1. Якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягають товари у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов'язаний передати покупцеві товари в асортименті, погодженому сторонами.

2. Якщо асортимент у договорі купівлі-продажу не визначений і в договорі не встановлений порядок його визначення, але із суті зобов'язання випливає, що товари повинні бути передані покупцеві в асортименті, продавець має право передати покупцеві товари в асортименті виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від виконання договору.

Стаття 468. Наслідки порушення умови про асортимент товарів

1. При передачі продавцем передбачених договором купівлі-продажу товарів в асортименті, що не відповідає договору, покупець має право відмовитися від їх прийняття та оплати, а якщо вони оплачені, зажадати повернення сплаченої грошової суми.

2. Якщо продавець передав покупцеві поряд з товарами, асортимент яких відповідає договору купівлі-продажу, товари з порушенням умови про асортименті, покупець має право за своїм вибором:

прийняти товари, що відповідають умові про асортименті, і відмовитися від решти товарів;

відмовитися від усіх переданих товарів;

зажадати замінити товари, що не відповідають умові про асортименті, товарами в асортименті, передбаченому договором;

прийняти всі передані товари.

3. При відмові від товарів, асортимент яких не відповідає умові договору купівлі-продажу, або пред'явлення вимоги про заміну товарів, що не відповідають умові про асортименті, покупець вправі також відмовитися від оплати цих товарів, а якщо вони оплачені, зажадати повернення сплаченої грошової суми.

4. Товари, що не відповідають умові договору купівлі-продажу щодо асортименту, вважаються прийнятими, якщо покупець у розумний строк після їх отримання не повідомить продавця про свою відмову від товарів.

5. Якщо покупець не відмовився від товарів, асортимент яких не відповідає договору купівлі-продажу, він зобов'язаний їх оплатити за ціною, погодженою з продавцем. У випадку, коли продавцем не вжито необхідних заходів щодо погодження ціни в розумний строк, покупець оплачує товари за ціною, яка в момент укладення договору при порівнянних обставинах звичайно стягувалася за аналогічні товари.

6. Правила цієї статті застосовуються, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.

Стаття 469. Якість товару

1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору купівлі-продажу.

2. При відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо якості товару продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується.

Якщо продавець при укладенні договору був повідомлений покупцем про конкретну мету придбання товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цих цілей.

3. При продажу товару за зразком та (або) за описом продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису.

4. Якщо законом або у встановленому ним порядку передбачені обов'язкові вимоги до якості продаваного товару, то продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає цим вимогам.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 213-ФЗ)

За угодою між продавцем і покупцем може бути переданий товар, відповідний підвищеним вимогам до якості в порівнянні з обов'язковими вимогами, передбаченими законом або у встановленому ним порядку.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 213-ФЗ)

Стаття 470. Гарантія якості товару

1. Товар, який продавець зобов'язаний передати покупцеві, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 469 цього Кодексу, в момент передачі покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не передбачений договором купівлі-продажу, і в межах розумного строку має бути придатним для цілей, для яких товари такого роду звичайно використовуються.

2. У випадку, коли договором купівлі-продажу передбачено надання продавцем гарантії якості товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 469 цього Кодексу, протягом певного часу, встановленого договором (гарантійного терміну).

3. Гарантія якості товару поширюється і на всі складові його частини (комплектуючі вироби), якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.

Стаття 471. Обчислення гарантійного строку

1. Гарантійний строк починає текти з моменту передачі товару покупцеві (стаття 457), якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.

2. Якщо покупець позбавлений можливості використовувати товар, щодо якого договором встановлено гарантійний строк, за обставинами, що залежать від продавця, гарантійний строк не тече до усунення відповідних обставин продавцем.

Якщо інше не передбачено договором, гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не міг використовуватися через виявлені в ньому недоліків, за умови повідомлення продавця про недоліки товару в порядку, встановленому статтею 483 цього Кодексу.

3. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, гарантійний строк на комплектуючий виріб вважається рівним гарантійному строку на основний виріб і починає текти одночасно з гарантійним строком на основний виріб.

4. На товар (комплектуючий виріб), переданий продавцем замість товару (комплектуючого виробу), в якому протягом гарантійного терміну були виявлені недоліки (стаття 476), встановлюється гарантійний термін тієї ж тривалості, що і на замінений, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу .

Стаття 472. Термін придатності товару

1. Законом або у встановленому ним порядку може бути передбачено обов'язок визначати термін, після закінчення якого товар вважається непридатним для використання за призначенням (строк придатності).

(П. 1 в ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 213-ФЗ)

2. Товар, на який встановлено строк придатності, продавець зобов'язаний передати покупцеві з таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до закінчення терміну придатності, якщо інше не передбачено договором.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 213-ФЗ)

Стаття 473. Обчислення строку придатності товару

Термін придатності товару визначається періодом часу, що обчислюється від дня його виготовлення, протягом якого товар придатний до використання, або датою, до настання якої товар придатний до використання.

Стаття 474. Перевірка якості товару

1. Перевірка якості товару може бути передбачена законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів або договором купівлі-продажу.

Порядок перевірки якості товару встановлюється законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів або договором. У випадках, коли порядок перевірки встановлено законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів, порядок перевірки якості товарів, що визначається договором, має відповідати цим вимогам.

2. Якщо порядок перевірки якості товару не встановлений відповідно до пункту 1 цієї статті, то перевірка якості товару проводиться відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно застосовуваними умовами перевірки товару, що підлягає передачі за договором купівлі-продажу.

3. Якщо законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів або договором купівлі-продажу передбачено обов'язок продавця перевірити якість товару, переданого покупцеві (випробування, аналіз, огляд тощо), продавець повинен надати покупцеві докази здійснення перевірки якості товару.

4. Порядок, а також інші умови перевірки якості товару, виробленої як продавцем, так і покупцем, повинні бути одними і тими ж.

Стаття 475. Наслідки передання товару неналежної якості

1. Якщо недоліки товару не були застережені продавцем, покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право за своїм вибором вимагати від продавця:

пропорційного зменшення ціни;

безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару.

2. У разі істотного порушення вимог до якості товару (виявлення непереборних недоліків, недоліків, які не можуть бути усунені без невідповідних витрат або витрат часу, чи виявляються неодноразово, або виявляються знову після їх усунення, і інших подібних недоліків) покупець має право за своїм вибором:

відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми;

вимагати заміни товару неналежної якості товаром, відповідним договором.

3. Вимоги про усунення недоліків або про заміну товару, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї статті, можуть бути пред'явлені покупцем, якщо інше не випливає з характеру товару або змісту зобов'язання.

4. У разі неналежної якості частини товарів, що входять в комплект (стаття 479), покупець має право здійснити щодо цієї частини товарів права, передбачені пунктами 1 і 2 цієї статті.

5. Правила, передбачені цією статтею, застосовуються, якщо цим Кодексом або іншим законом не встановлено інше.

Стаття 476. Недоліки товару, за які відповідає продавець

1. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до його передачі покупцеві або з причин, які існували до цього моменту.

2. У відношенні товару, на який продавцем надана гарантія якості, продавець відповідає за недоліки товару, якщо не доведе, що недоліки товару виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування товаром або його зберігання, або дій третіх осіб, або непереборної сили.

Стаття 477. Терміни виявлення недоліків переданого товару

1. Якщо інше не встановлено законом або договором купівлі-продажу, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, за умови, що вони виявлені в строки, встановлені цією статтею.

2. Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимоги, пов'язані з недоліками товару, можуть бути пред'явлені покупцем за умови, що недоліки проданого товару були виявлені в розумний строк, але в межах двох років з дня передачі товару покупцеві або в межах тривалішого терміну, коли такий термін встановлений законом або договором купівлі-продажу. Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або відправлення поштою, обчислюється від дня доставки товару в місце його призначення.

3. Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, при виявленні недоліків протягом гарантійного терміну.

У випадку, коли на комплектуючий виріб у договорі купівлі-продажу встановлено гарантійний строк меншої тривалості, ніж на основний виріб, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками комплектуючого виробу, при їх виявленні протягом гарантійного строку на основний виріб.

Якщо на комплектуючий виріб у договорі встановлено гарантійний строк більшої тривалості, ніж гарантійний термін на основний виріб, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, якщо недоліки комплектуючого виробу виявлені протягом гарантійного строку на нього, незалежно від закінчення гарантійного строку на основний виріб.

4. У відношенні товару, на який встановлено строк придатності, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару.

5. У випадках, коли передбачений договором гарантійний термін становить менше двох років і недоліки товару виявлені покупцем після закінчення гарантійного строку, але в межах двох років з дня передачі товару покупцеві, продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до передачі товару покупцеві або з причин, які існували до цього моменту.

Стаття 478. Комплектність товару

1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що відповідає умовам договору купівлі-продажу щодо комплектності.

2. У випадку, коли договором купівлі-продажу не визначена комплектність товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими звичайно ставляться.

Стаття 479. Комплект товарів

1. Якщо договором купівлі-продажу передбачено обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товарів у комплекті (комплект товарів), зобов'язання вважається виконаним з моменту передачі всіх товарів, включених в комплект.

2. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання, продавець зобов'язаний передати покупцеві всі товари, що входять у комплект, одночасно.

Стаття 480. Наслідки передачі некомплектного товару

1. У разі передачі некомплектного товару (стаття 478) покупець має право за своїм вибором вимагати від продавця:

пропорційного зменшення ціни;

доукомплектування товару в розумний строк.

2. Якщо продавець у розумний строк не виконав вимоги покупця про доукомплектування товару, покупець має право за своїм вибором:

вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;

відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої грошової суми.

3. Наслідки, передбачені пунктами 1 і 2 цієї статті, застосовуються і в разі порушення продавцем обов'язку передати покупцеві комплект товарів (стаття 479), якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання.

Стаття 481. Тара і упаковка

1. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, за винятком товару, який за своїм характером не потребують застосування тари та (або) упаковки.

2. Якщо договором купівлі-продажу не визначені вимоги до тари й упаковки, то товар повинен бути затарений і (або) упакований звичайним для такого товару способом, а за відсутності такого способом, який забезпечує схоронність товарів такого роду за звичайних умов зберігання і транспортування.

3. Якщо у встановленому законом порядку передбачені обов'язкові вимоги до тари та (або) упаковці, то продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, які відповідають цим обов'язковим вимогам.

Стаття 482. Наслідки передачі товару без тари та (або) упаковки чи в неналежній тарі та (або) упаковці

1. У випадках, коли підлягає затарювання та (або) упаковці товар передається покупцеві без тари та (або) упаковки чи в неналежній тарі та (або) упаковці, покупець має право вимагати від продавця затарити і (або) упакувати товар або замінити неналежну тару та (або ) упаковку, якщо інше не випливає з договору, суті зобов'язання або характеру товару.

2. У випадках, передбачених пунктом 1 цієї статті, покупець має право замість пред'явлення продавцю вимог, зазначених у цьому пункті, пред'явити до нього вимоги, що випливають із передання товару неналежної якості (стаття 475).

Стаття 483. Повідомлення продавця про неналежне виконання договору купівлі-продажу

1. Покупець зобов'язаний сповістити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, про асортимент, про якість, комплектності, тарі та (або) про упаковку товару в термін, передбачений законом, іншими правовими актами або договором, а якщо такий строк не встановлений, в розумний строк після того, як порушення відповідної умови договору повинно було бути виявлено виходячи з характеру і призначення товару.

2. У разі невиконання правила, передбаченого пунктом 1 цієї статті, продавець має право відмовитися повністю або частково від задоволення вимог покупця про передачу йому потрібної кількості товару, заміни товару, який не відповідає умовам договору купівлі-продажу про якість або про асортимент, про усунення недоліків товару, про доукомплектування товару або про заміну некомплектного товару комплектним, про затарювання та (або) про упаковку товару або про заміну неналежною тари і (або) упаковки товару, якщо доведе, що невиконання цього правила покупцем унеможливило задовольнити його вимоги або тягне для продавця несумірні витрати по порівняно з тими, які він поніс б, якби був своєчасно сповіщений про порушення договору.

3. Якщо продавець знав або повинен був знати про те, що передані покупцеві товари не відповідають умовам договору купівлі-продажу, він не має права посилатися на положення, передбачені пунктами 1 і 2 цієї статті.

Стаття 484. Обов'язок покупця прийняти товар

1. Покупець зобов'язаний прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару або відмовитися від виконання договору купівлі-продажу.

2. Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу, покупець зобов'язаний вчинити дії, які відповідно до звичайно ставляться необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання відповідного товару.

3. У випадках, коли покупець у порушення закону, інших правових актів або договору купівлі-продажу не приймає товар або відмовляється його прийняти, продавець має право вимагати від покупця прийняти товар або відмовитися від виконання договору.

Стаття 485. Ціна товару

1. Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, передбаченої договором купівлі-продажу, або, якщо вона договором не передбачена і не може бути визначена виходячи з його умов, за ціною, яка визначається відповідно до пункту 3 статті 424 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до закону, іншими правовими актами, договором або звичайно ставляться необхідні для здійснення платежу.

2. Коли ціна встановлена ​​залежно від ваги товару, вона визначається за вагою нетто, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.

3. Якщо договір купівлі-продажу передбачає, що ціна товару підлягає зміні залежно від показників, що обумовлюють ціну товару (собівартість, затрати тощо), але при цьому не визначено способу перегляду ціни, ціна визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент передачі товару. При простроченні продавцем виконання обов'язку передати товар ціна визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент передачі товару, передбачений договором, а якщо він не встановлений договором, на момент, визначений відповідно до статті 314 цього Кодексу.

Правила, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншим законом, іншими правовими актами або договором і не випливає із суті зобов'язання.

Стаття 486. Оплата товару

1. Покупець зобов'язаний оплатити товар безпосередньо до або після передачі йому продавцем товару, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншим законом, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання.

2. Якщо договором купівлі-продажу не передбачено розстрочення оплати товару, покупець зобов'язаний сплатити продавцеві ціну переданого товару повністю.

3. Якщо покупець своєчасно не оплачує переданий відповідно до договору купівлі-продажу товар, продавець має право вимагати оплати товару та сплати відсотків відповідно до статті 395 цього Кодексу.

4. Якщо покупець на порушення договору купівлі-продажу відмовляється прийняти й оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від виконання договору.

5. У випадках, коли продавець відповідно до договору купівлі-продажу зобов'язаний передати покупцеві не тільки товари, які покупцем не оплачені, а й інші товари, продавець має право призупинити передачу цих товарів до повної оплати всіх раніше переданих товарів, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором.

Стаття 487. Попередня оплата товару

1. У випадках, коли договором купівлі-продажу передбачено обов'язок покупця оплатити товар повністю або частково до передачі продавцем товару (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, передбачений договором, а якщо такий строк не встановлений договором, у строк, визначений відповідно до статтею 314 цього Кодексу.

2. У разі невиконання покупцем обов'язку попередньо оплатити товар застосовуються правила, передбачені статтею 328 цього Кодексу.

3. У випадку, коли продавець, який одержав суму попередньої оплати, не виконує обов'язок щодо передачі товару у встановлений строк (стаття 457), покупець має право вимагати передачі оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати за товар, не переданий продавцем.

4. У випадку, коли продавець не виконує обов'язок щодо передачі попередньо оплаченого товару та інше не передбачено договором купівлі-продажу, на суму попередньої оплати підлягають сплаті відсотки відповідно до статті 395 цього Кодексу від дня, коли за договором передача товару повинна була бути проведена, до дня передачі товару покупцеві або повернення йому попередньо сплаченої ним суми. Договором може бути передбачений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця.

Стаття 488. Оплата товару, проданого в кредит

1. У випадку, коли договором купівлі-продажу передбачена оплата товару через певний час після його передачі покупцеві (продаж товару в кредит), покупець повинен здійснити оплату в строк, передбачений договором, а якщо такий строк не встановлений договором, у строк, визначений відповідно до статтею 314 цього Кодексу.

2. У разі невиконання продавцем обов'язку щодо передачі товару застосовуються правила, передбачені статтею 328 цього Кодексу.

3. У випадку, коли покупець, який одержав товар, не виконує обов'язок щодо його оплати у встановлений договором купівлі-продажу термін, продавець має право вимагати оплати переданого товару або повернення неоплачених товарів.

4. У випадку, коли покупець не виконує обов'язок по оплаті переданого товару у встановлений договором строк та інше не передбачено цим Кодексом або договором купівлі-продажу, на прострочену суму підлягають сплаті відсотки відповідно до статті 395 цього Кодексу від дня, коли за договором товар повинен був бути оплачений, до дня оплати товару покупцем.

Договором може бути передбачений обов'язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, починаючи з дня передачі товару продавцем.

5. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, з моменту передачі товару покупцеві і до його оплати товар, проданий в кредит, визнається які у заставі у продавця для забезпечення виконання покупцем його обов'язки з оплати товару.

Стаття 489. Оплата товару в розстрочку

1. Договором про продаж товару в кредит може бути передбачена оплата товару в розстрочку.

Договір про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу вважається укладеним, якщо в ньому поряд з іншими істотними умовами договору купівлі-продажу вказані ціна товару, порядок, строки і розміри платежів.

2. Коли покупець не виробляє у встановлений договором строк черговий платіж за проданий на виплат і переданий йому товар, продавець має право, якщо інше не передбачено договором, відмовитися від виконання договору і зажадати повернення проданого товару, за винятком випадків, коли сума платежів, отриманих від покупця, перевищує половину ціни товару.

3. До договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу застосовуються правила, передбачені пунктами 2, 4 та 5 статті 488 цього Кодексу.

Стаття 490. Страхування товару

Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов'язок продавця або покупця страхувати товар.

У випадку, коли сторона, яка зобов'язана страхувати товар, не здійснює страхування відповідно до умов договору, інша сторона має право застрахувати товар і зажадати від зобов'язаної сторони відшкодування витрат на страхування або відмовитися від виконання договору.

Стаття 491. Збереження права власності за продавцем

У випадках, коли договором купівлі-продажу передбачено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин, покупець не має права до переходу до нього права власності відчужувати товар або розпоряджатися ним іншим чином, якщо інше не передбачено законом або договором або не випливає із призначення та властивостей товару.

У випадках, коли у строк, передбачений договором, переданий товар не буде оплачений або не настануть інші обставини, при яких право власності переходить до покупця, продавець має право вимагати від покупця повернути йому товар, якщо інше не передбачено договором.

§ 2. Роздрібна купівля-продаж

Стаття 492. Договір роздрібної купівлі-продажу

1. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

2. Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором (стаття 426).

3. До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця-громадянина, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до них.

Стаття 493. Форма договору роздрібної купівлі-продажу

Якщо інше не передбачено законом або договором роздрібної купівлі-продажу, в тому числі умовами формулярів або інших стандартних форм, до яких приєднується покупець (стаття 428), договір роздрібної купівлі-продажу вважається укладеним у належній формі з моменту видачі продавцем покупцеві касового або товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату товару. Відсутність у покупця зазначених документів не позбавляє його можливості посилатися на показання свідків на підтвердження укладення договору і його умов.

Стаття 494. Публічна оферта товару

1. Пропозиція товару в його рекламі, каталогах і описах товарів, звернених до невизначеного кола осіб, визнається публічною офертою (пункт 2 статті 437), якщо вона містить усі істотні умови договору роздрібної купівлі-продажу.

2. Виставлення в місці продажу (на прилавках, у вітринах і т.п.) товарів, демонстрація їх зразків або надання відомостей про що продаються товари (описів, каталогів, фотознімків товарів тощо) в місці їх продажу визнається публічною офертою незалежно від того , чи вказані ціна та інші істотні умови договору роздрібної купівлі-продажу, за винятком випадку, коли продавець явно визначив, що відповідні товари не призначені для продажу.

Стаття 495. Надання покупцеві інформації про товар

1. Продавець зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу, відповідну встановленим законом, іншими правовими актами і звичайно ставляться у роздрібній торгівлі вимогам до змісту і способів надання такої інформації.

2. Покупець має право до укладення договору роздрібної купівлі-продажу оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей або демонстрації використання товару, якщо це не виключено з огляду на характер товару і не суперечить правилам, прийнятим у роздрібній торгівлі.

3. Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати в місці продажу інформацію про товар, зазначену в пунктах 1 і 2 цієї статті, він має право вимагати від продавця відшкодування збитків, спричинених необгрунтованим ухиленням від укладення договору роздрібної купівлі-продажу (пункт 4 статті 445), а якщо договір укладено, в розумний строк відмовитися від виконання договору, зажадати повернення сплаченої за товар суми і відшкодування інших збитків.

4. Продавець, який не надав покупцеві можливість отримати відповідну інформацію про товар, несе відповідальність і за недоліки товару, які виникли після його передання покупцеві, щодо яких покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інформації.

Стаття 496. Продаж товару з умовою про його прийняття покупцем у визначений термін

Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладений з умовою про прийняття покупцем товару у визначений договором строк, протягом якого цей товар не може бути проданий іншому покупцеві.

Якщо інше не передбачено договором, неявка покупця або невчинення інших необхідних дій для прийняття товару у визначений договором термін можуть розглядатися продавцем як відмови покупця від виконання договору.

Додаткові витрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві у визначений договором строк включаються в ціну товару, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором.

Стаття 497. Продаж товарів за зразками

1. Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладений на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (його описом, каталогом товарів тощо), запропонованим продавцем.

2. Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, договір роздрібної купівлі-продажу товару за зразком є виконаним з моменту доставки товару у місце, вказане у договорі, а якщо місце передачі товару договором не визначено, з моменту доставки товару покупцеві за місцем проживання громадянина або місцем знаходження юридичної особи.

3. Покупець до передання товару має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу за умови відшкодування продавцеві необхідних витрат, понесених у зв'язку з вчиненням дій щодо виконання договору.

Стаття 498. Продаж товарів з використанням автоматів

1. У випадках, коли продаж товарів здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів зобов'язаний довести до покупців інформацію про продавця товарів шляхом поміщення на автоматі або надання покупцям іншим способом відомостей про найменування (фірмове найменування) продавця, місце його знаходження, режим роботи, а також про дії , які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару.

2. Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів вважається укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару.

3. Якщо покупцеві не надається оплачений товар, продавець зобов'язаний на вимогу покупця негайно надати покупцеві товар або повернути сплачену ним суму.

4. У випадках, коли автомат використовується для розміну грошей, придбання знаків оплати або обміну валюти, застосовуються правила про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті зобов'язання.

Стаття 499. Продаж товару з умовою про його доставку покупцю

1. У випадку, коли договір роздрібної купівлі-продажу укладено з умовою про доставку товару покупцеві, продавець зобов'язаний у встановлений договором строк доставити товар в місце, вказане покупцем, а якщо місце доставки товару покупцем не зазначено, в місце проживання громадянина або місцезнаходження юридичної особи, є покупцями.

2. Договір роздрібної купівлі-продажу вважається виконаним з моменту вручення товару покупцеві, а при його відсутності будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що свідчить про укладення договору або про оформлення доставки товару, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами чи договором або не випливає із суті зобов'язання.

3. У випадку, коли договором не визначено час доставки товару для вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця.

Стаття 500. Ціна та оплата товару

1. Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання.

2. У випадку, коли договором роздрібної купівлі-продажу передбачена попередня оплата товару (стаття 487), неоплата покупцем товару у встановлений договором строк визнається відмовою покупця від виконання договору, якщо інше не передбачено угодою сторін.

3. До договорів роздрібної купівлі-продажу товарів у кредит, у тому числі з умовою оплати покупцем товарів у розстрочку, не підлягають застосуванню правила, передбачені абзацом першим пункту 4 статті 488 цього Кодексу.

Покупець має право оплатити товар у будь-який час у межах встановленого договором періоду розстрочення оплати товару.

Стаття 501. Договір найму-продажу

Договором може бути передбачено, що до переходу права власності на товар до покупця (стаття 491) покупець є наймачем (орендарем) переданого йому товару (договір найму-продажу).

Якщо інше не передбачено договором, покупець стає власником товару з моменту оплати товару.

Стаття 502. Обмін товару

1. Покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту передачі йому непродовольчого товару, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти куплений товар у місці купівлі та інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації, провівши у разі різниці в ціні необхідний перерахунок з продавцем.

При відсутності необхідного для обміну товару у продавця покупець має право повернути придбаний товар продавцеві та одержати сплачену за нього грошову суму.

Вимога покупця про обмін або повернення товару підлягає задоволенню, якщо товар не був у вжитку, збережені його споживчі властивості та за наявності доказів придбання товару у цього продавця.

2. Перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню за зазначеним у цій статті підстав, визначається в порядку, встановленому законом або іншими правовими актами.

Стаття 503. Права покупця в разі продажу йому товару неналежної якості

1. Покупець, якому проданий товар неналежної якості, якщо його недоліки не були застережені продавцем, вправі за своїм вибором вимагати:

заміни недоброякісного товару на товар належної якості;

пропорційного зменшення ціни;

негайного безоплатного усунення недоліків товару;

відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Покупець має право вимагати заміни технічно складного або дорогого товару у разі істотного порушення вимог до його якості (пункт 2 статті 475).

2. У разі виявлення недоліків товару, властивості якого не дозволяють усунути їх (продовольчі товари, товари побутової хімії тощо), покупець має право за своїм вибором вимагати заміни такого товару на товар належної якості або відповідного зменшення купівельної ціни.

3. Замість пред'явлення зазначених в пунктах 1 і 2 цієї статті вимог покупець вправі відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми.

При цьому покупець на вимогу продавця і за його рахунок повинен повернути отриманий товар неналежної якості.

При поверненні покупцеві сплаченої за товар грошової суми продавець не має право утримувати з неї суму, на яку знизилась вартість товару з-за повного або часткового використання товару, втрати ним товарного вигляду або інших подібних обставин.

Стаття 504. Відшкодування різниці в ціні при заміні товару, зменшенні купівельної ціни і поверненні товару неналежної якості

1. При заміні недоброякісного товару на відповідний договором роздрібної купівлі-продажу товар належної якості продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором, і ціною товару, яка існує в момент заміни товару або винесення судом рішення про заміну товару.

2. При заміні недоброякісного товару на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, сортом або іншими ознаками товар належної якості відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару в момент заміни і ціною товару, переданого замість товару неналежної якості.

Якщо вимога покупця не задоволено продавцем, ціна замінного товару і ціна товару, переданого замість нього, визначаються на момент винесення судом рішення про заміну товару.

3. У разі пред'явлення вимоги про розмірному зменшенні покупної ціни товару в розрахунок береться ціна товару на момент пред'явлення вимоги про уцінку, а якщо вимогу покупця добровільно не задоволено, на момент винесення судом рішення про розмірному зменшенні ціни.

4. При поверненні продавцю товару неналежної якості покупець має право вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором роздрібної купівлі-продажу, і ціною відповідного товару на момент добровільного задоволення його вимоги, а якщо вимогу добровільно не задоволено, на момент винесення судом рішення.

Стаття 505. Відповідальність продавця і виконання зобов'язання в натурі

У разі невиконання продавцем зобов'язання за договором роздрібної купівлі-продажу відшкодування збитків і сплата неустойки не звільняють продавця від виконання зобов'язання в натурі.

§ 3. Поставка товарів

З питання, що стосується застосування положень ГК РФ про договір поставки, див. Постанова Пленуму ВАС РФ від 22.10.1997 N 18.

Стаття 506. Договір поставки

За договором поставки постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням.

Стаття 507. Врегулювання розбіжностей при укладенні договору поставки

1. У випадку, коли при укладенні договору поставки між сторонами виникли розбіжності з окремим умовам договору, сторона, що запропонувала укласти договір і отримала від іншої сторони пропозицію про погодження цих умов, повинна протягом тридцяти днів з дня отримання цієї пропозиції, якщо інший термін не встановлено законом або не погоджено сторонами, вжити заходів за погодженням відповідних умов договору або письмово повідомити іншу сторону про відмову від його укладення.

2. Сторона, яка одержала пропозицію по відповідним умовам договору, але не прийняла заходів щодо узгодження умов договору поставки і не повідомить іншу сторону про відмову від укладення договору в термін, передбачений пунктом 1 цієї статті, зобов'язана відшкодувати збитки, викликані ухилянням від узгодження умов договору.

Стаття 508. Періоди поставки товарів

1. У випадку, коли сторонами передбачена поставка товарів протягом строку дії договору поставки окремими партіями і терміни поставки окремих партій (періоди поставки) у ньому не визначені, то товари мають поставлятися рівномірними партіями помісячно, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів, істоти зобов'язання або звичаїв ділового обороту.

2. Поряд з визначенням періодів поставки в договорі поставки може бути встановлений графік поставки товарів (декадний, добовий, вартовий і т.п.).

3. Дострокова поставка товарів може здійснюватися за згодою покупця.

Товари, поставлені достроково і прийняті покупцем, зараховуються в рахунок кількості товарів, що підлягають поставці в наступному періоді.

Стаття 509. Порядок поставки товарів

1. Поставка товарів здійснюється постачальником шляхом відвантаження (передачі) товарів покупцю, який є стороною договору поставки, або особі, вказаній у договорі в якості одержувача.

2. У випадку, коли договором поставки передбачено право покупця давати постачальнику вказівки про відвантаження (передачі) товарів одержувачам (відвантажувальні рознарядки), відвантаження (передача) товарів здійснюється постачальником одержувачам, зазначеним в відвантажувальної рознарядкою.

Зміст відвантажувальної рознарядки і строк її направлення покупцем постачальникові визначаються договором. Якщо строк направлення відвантажувальної рознарядки договором не передбачений, вона повинна бути спрямована постачальникові не пізніше ніж за тридцять днів до настання періоду поставки.

3. Неподання покупцем відвантажувальної рознарядки у встановлений строк дає постачальникові право або відмовитися від виконання договору поставки, або зажадати від покупця оплати товарів. Крім того, постачальник має право зажадати відшкодування збитків, завданих у зв'язку з ненаданням відвантажувальної рознарядки.

Стаття 510. Доставка товарів

1. Доставка товарів здійснюється постачальником шляхом відвантаження їх транспортом, передбаченим договором поставки, і на визначених у договорі умовах.

У випадках, коли в договорі не визначено, яким видом транспорту або на яких умовах здійснюється доставка, право вибору виду транспорту або визначення умов доставки товарів належить постачальникові, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів, суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту.

2. Договором поставки може бути передбачено одержання товарів покупцем (одержувачем) у місці знаходження постачальника (вибірка товарів).

Якщо термін вибірки не передбачено договором, вибірка товарів покупцем (одержувачем) повинна проводитися в розумний строк після одержання повідомлення постачальника про готовність товарів.

Стаття 511. Заповнення недопоставки товарів

1. Постачальник, що допустив недопоставку товарів в окремому періоді поставки, зобов'язаний заповнити недопоставленное кількість товарів у наступному періоді (періодах) у межах строку дії договору поставки, якщо інше не передбачено договором.

2. У разі, коли товари відвантажуються постачальником кільком одержувачам, зазначеним в договорі поставки або відвантажувальної рознарядкою покупця, товари, поставлені одному одержувачеві понад кількість, передбаченого в договорі або відвантажувальної рознарядкою, не зараховуються у покриття недопоставки іншим одержувачам, якщо інше не передбачено в договорі.

3. Покупець вправі, повідомивши постачальника, відмовитися від прийняття товарів, поставка яких прострочена, якщо в договорі поставки не передбачено інше. Товари, поставлені до одержання постачальником повідомлення, покупець зобов'язаний прийняти й оплатити.

Стаття 512. Асортимент товарів при поповненні недопоставки

1. Асортимент товарів, недопоставка яких підлягає заповненню, визначається угодою сторін. При відсутності такої угоди постачальник зобов'язаний заповнити недопоставленное кількість товарів в асортименті, встановленому для того періоду, в якому допущена недопоставка.

2. Поставка товарів одного найменування в більшій кількості, ніж передбачено договором поставки, не зараховується в покриття недопоставки товарів іншого найменування, що входять в той же асортимент, і підлягає заповненню, крім випадків, коли така поставка проведена з попередньої письмової згоди покупця.

Стаття 513. Прийняття товарів покупцем

1. Покупець (одержувач) зобов'язаний вчинити всі необхідні дії, що забезпечують прийняття товарів, поставлених відповідно до договору поставки.

2. Прийняті покупцем (одержувачем) товари повинні бути їм оглянуті в термін, визначений законом, іншими правовими актами, договором поставки або звичаями ділового обороту.

Покупець (одержувач) зобов'язаний у цей же строк перевірити кількість і якість прийнятих товарів у порядку, встановленому законом, іншими правовими актами, договором або звичаями ділового обороту, і про виявлені невідповідності або недоліки товарів негайно письмово повідомити постачальника.

3. У разі отримання поставлених товарів від транспортної організації покупець (одержувач) зобов'язаний перевірити відповідність товарів відомостям, зазначеним у транспортних і супровідних документах, а також прийняти ці товари від транспортної організації з додержанням правил, передбачених законами та іншими правовими актами, що регулюють діяльність транспорту.

Стаття 514. Відповідальне зберігання товару, не прийнятого покупцем

1. Коли покупець (одержувач) відповідно до закону, іншими правовими актами або договором поставки відмовляється від переданого постачальником товару, він зобов'язаний забезпечити схоронність цього товару (відповідальне зберігання) і негайно повідомити постачальника.

2. Постачальник зобов'язаний вивезти товар, прийнятий покупцем (одержувачем) на відповідальне зберігання, або розпорядитися ним в розумний строк.

Якщо постачальник у цей строк не розпорядиться товаром, покупець має право реалізувати товар або повернути його постачальнику.

3. Необхідні витрати, понесені покупцем у зв'язку з прийняттям товару на відповідальне зберігання, реалізацією товару або його поверненням продавцеві, підлягають відшкодуванню постачальником.

При цьому виручені від реалізації товару передається постачальнику за вирахуванням належної покупцеві.

4. У випадках, коли покупець без встановлених законом, іншими правовими актами або договором підстав не приймає товар від постачальника або відмовляється від її прийняття, постачальник має право зажадати від покупця оплати товару.

Стаття 515. Вибірка товарів

1. Коли договором поставки передбачена вибірка товарів покупцем (одержувачем) у місці знаходження постачальника (пункт 2 статті 510), покупець зобов'язаний здійснити огляд переданих товарів в місці їх передачі, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання.

2. Невибірка покупцем (одержувачем) товарів у встановлений договором поставки строк, а при його відсутності в розумний строк після одержання повідомлення постачальника про готовність товарів дає постачальникові право відмовитися від виконання договору або зажадати від покупця оплати товарів.

Стаття 516. Розрахунки за товари, що поставляються

1. Покупець оплачує товари, що поставляються з дотриманням порядку і форми розрахунків, передбачених договором поставки. Якщо угодою сторін порядок і форма розрахунків не визначені, то розрахунки здійснюються платіжними дорученнями.

2. Якщо договором поставки передбачено, що оплата товарів здійснюється одержувачем (платником) і останній безпідставно відмовився від оплати або не оплатив товари у встановлений договором строк, постачальник має право зажадати оплати поставлених товарів від покупця.

3. У випадку, коли в договорі поставки передбачена поставка товарів окремими частинами, що входять в комплект, оплата товарів покупцем проводиться після відвантаження (вибірки) останньої частини, що входить в комплект, якщо інше не встановлено договором.

Стаття 517. Тара і упаковка

Якщо інше не встановлено договором поставки, покупець (одержувач) зобов'язаний повернути постачальникові багатооборотні тару і засоби пакетування, в яких надійшов товар, у порядку і в строки, встановлені законом, іншими правовими актами, прийнятими відповідно до них обов'язковими правилами або договором.

Інша тара, а також пакування товару підлягають поверненню постачальникові лише у випадках, передбачених договором.

Стаття 518. Наслідки поставки товарів неналежної якості

1. Покупець (одержувач), якому поставлені товари неналежної якості, має право пред'явити постачальнику вимоги, передбачені статтею 475 цього Кодексу, за винятком випадку, коли постачальник, що одержав повідомлення покупця про недоліки поставлених товарів, без зволікання замінить поставлені товари товарами належної якості.

2. Покупець (одержувач), що здійснює продаж поставлених йому товарів у роздріб, вправі вимагати заміни в розумний строк товару неналежної якості, повернутого споживачем, якщо інше не передбачено договором поставки.

Стаття 519. Наслідки поставки некомплектних товарів

1. Покупець (одержувач), якому поставлені товари з порушенням умов договору поставки, вимог закону, інших правових актів чи зазвичай пропонованих вимог до комплектності, вправі пред'явити постачальнику вимоги, передбачені статтею 480 цього Кодексу, за винятком випадку, коли постачальник, що одержав повідомлення покупця про некомплектності поставлених товарів, без зволікання доукомплектує товари або замінить їх комплектними товарами.

2. Покупець (одержувач), що здійснює продаж товарів у роздріб, вправі вимагати заміни в розумний строк некомплектних товарів, повернутих споживачем, комплектними, якщо інше не передбачено договором поставки.

Стаття 520. Права покупця у разі недопоставки товарів, невиконання вимог про усунення недоліків товарів або про доукомплектування товарів

1. Якщо постачальник не поставив передбачену договором поставки кількість товарів або не виконав вимоги покупця про заміну недоброякісних товарів або про доукомплектування товарів у встановлений строк, покупець має право придбати непоставлені товари в інших осіб з віднесенням на постачальника всіх необхідних і розумних витрат на їх придбання.

Обчислення витрат покупця на придбання товарів у інших осіб у випадках їх недопоставки постачальником або невиконання вимог покупця про усунення недоліків товарів або про доукомплектування товарів здійснюється за правилами, передбаченими пунктом 1 статті 524 цього Кодексу.

2. Покупець (одержувач) має право відмовитися від оплати товарів неналежної якості та некомплектних товарів, а якщо такі товари оплачені, зажадати повернення сплачених сум надалі до усунення недоліків і доукомплектування товарів або їх заміни.

Стаття 521. Неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів

Встановлена ​​законом або договором поставки неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів стягується з постачальника до фактичного виконання зобов'язання у межах його обов'язки заповнити недопоставленное кількість товарів в наступних періодах поставки, якщо інший порядок сплати неустойки не встановлений законом або договором.

Стаття 522. Погашення однорідних зобов'язань по декількох договорах поставки

1. У випадках, коли постачання однойменних товарів здійснюється постачальником покупцеві одночасно за кількома договорами поставки і кількість поставлених товарів недостатньо для погашення зобов'язань постачальника за всіма договорами, поставлені товари повинні зараховуватися в рахунок виконання договору, зазначеного постачальником при здійсненні поставки або без зволікання після поставки.

2. Якщо покупець сплатив постачальнику однойменні товари, отримані за кількома договорами поставки, і суми оплати недостатньо для погашення зобов'язань покупця по всіх договорах, сплачена сума повинна зараховуватися в рахунок виконання договору, вказаного покупцем при здійсненні оплати товарів або без зволікання після оплати.

3. Якщо постачальник або покупець не скористалися правами, наданими їм відповідно пунктами 1 і 2 цієї статті, виконання зобов'язання зараховується в погашення зобов'язань за договором, термін виконання якого настав раніше. Якщо строк виконання зобов'язань по декількох договорах настав одночасно, надане виконання зараховується пропорційно в погашення зобов'язань за всіма договорами.

Стаття 523. Одностороння відмова від виконання договору поставки

1. Одностороння відмова від виконання договору поставки (повністю або частково) або одностороннє його зміна допускаються у разі істотного порушення договору однією зі сторін (абзац четвертий пункту 2 статті 450).

2. Порушення договору поставки постачальником передбачається істотним у випадках:

поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені у прийнятний для покупця строк;

неодноразового порушення строків поставки товарів.

3. Порушення договору поставки покупцем передбачається істотним у випадках:

неодноразового порушення строків оплати товарів;

неодноразової невибірки товарів.

4. Договір поставки вважається зміненим або розірваним з моменту отримання однією стороною повідомлення іншої сторони про односторонню відмову від виконання договору повністю або частково, якщо інший термін розірвання або зміни договору не передбачений у повідомленні або не визначений угодою сторін.

Стаття 524. Обчислення збитків при розірванні договору

1. Якщо в розумний строк після розірвання договору внаслідок порушення зобов'язання продавцем покупець купив в іншої особи за більш високою, але розумною ціною товар замість передбаченого договором, покупець може пред'явити продавцю вимогу про відшкодування збитків у вигляді різниці між встановленою у договорі ціною і ціною по досконалої замість угоді .

2. Якщо в розумний строк після розірвання договору внаслідок порушення зобов'язання покупцем продавець продав товар іншій особі за нижчою, ніж передбачена договором, але розумною ціною, продавець може пред'явити покупцеві вимога про відшкодування збитків у вигляді різниці між встановленою у договорі ціною і ціною по досконалої замість угоді .

3. Якщо після розірвання договору з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 цієї статті, не укладена угода замість розірваного договору і на даний товар є поточна ціна, сторона може пред'явити вимогу про відшкодування збитків у вигляді різниці між ціною, встановленою у договорі, і поточною ціною на момент розірвання договору.

Поточною ціною визнається ціна, звичайно стягується при порівнянних обставинах за аналогічний товар у місці, де повинна була бути здійснена передача товару. Якщо в цьому місці не існує поточної ціни, може бути використана поточна ціна, що застосовувалася в іншому місці, яке може служити розумною заміною, з урахуванням різниці у витратах з транспортування товару.

4. Задоволення вимог, передбачених пунктами 1, 2 і 3 цієї статті, не звільняє сторону, не виконала або неналежно виконала зобов'язання, від відшкодування збитків, заподіяних іншій стороні, на підставі статті 15 цього Кодексу.

§ 4. Поставка товарів для державних

або муніципальних потреб

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 525. Підстави поставки товарів для державних або муніципальних потреб

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. Поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється на основі державного або муніципального контракту на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, а також укладених відповідно до ним договорів поставки товарів для державних або муніципальних потреб (пункт 2 статті 530).

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. До відносин з поставки товарів для державних або муніципальних потреб застосовуються правила про договір поставки (статті 506 - 522), якщо інше не передбачено правилами цього Кодексу.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

До відносин з поставки товарів для державних або муніципальних потреб в частині, не врегульованій цим пунктом, застосовуються інші закони.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 526. Державний або муніципальний контракт на поставку товарів для державних або муніципальних потреб

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

За державного або муніципального контракту на поставку товарів для державних або муніципальних потреб (далі - державний чи муніципальний контракт) постачальник (виконавець) зобов'язується передати товари державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою іншій особі, а державний чи муніципальний замовник зобов'язується забезпечити оплату поставлених товарів.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 527. Підстави висновку державного або муніципального контракту

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. Державний або муніципальний контракт укладається на основі замовлення на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, що розміщується в порядку, передбаченому законодавством про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Для державного або муніципального замовника, який розмістив замовлення, укладення державного або муніципального контракту є обов'язковим, якщо інше не встановлено законом.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Висновок державного або муніципального контракту є обов'язковим для постачальника (виконавця) лише у випадках, встановлених законом, та за умови, що державним чи муніципальним замовником будуть відшкодовані всі збитки, які можуть бути завдані постачальнику (виконавцю) у зв'язку з виконанням державного або муніципального контракту.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

3. Умова про відшкодування збитків, передбачене пунктом 2 цієї статті, не застосовується щодо казенного підприємства.

4. Щодо переможця торгів або переможця в проведенні запиту котирувань цін на товари або особи, з яким відповідно до закону полягає державний чи муніципальний контракт при ухиленні переможця торгів або переможця в проведенні запиту котирувань цін на товари від укладення державного або муніципального контракту, не застосовується умова про відшкодування збитків, передбачене пунктом 2 цієї статті, у разі явного заниження пропонованої ціни державного або муніципального контракту.

(П. 4 в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 528. Порядок укладення державного або муніципального контракту

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. Проект державного або муніципального контракту розробляється державним чи муніципальним замовником і направляється постачальнику (виконавцю), якщо інше не передбачено угодою між ними.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Сторона, яка одержала проект державного або муніципального контракту, не пізніше тридцятиденного строку підписує його і повертає один примірник державного або муніципального контракту іншій стороні, а при наявності розбіжностей за умовами державного або муніципального контракту в цей же термін складає протокол розбіжностей і направляє його разом з підписаним державним або муніципальним контрактом іншій стороні або повідомляє її про відмову від укладення державного або муніципального контракту.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

3. Сторона, що одержала державний чи муніципальний контракт з протоколом розбіжностей, повинна протягом тридцяти днів розглянути розбіжності, вжити заходів щодо їх узгодженням з іншою стороною і сповістити іншу сторону про прийняття державного або муніципального контракту в її редакції або про відхилення протоколу розбіжностей.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

При відхиленні протоколу розбіжностей або закінчення цього терміну неврегульовані розбіжності з державного або муніципального контракту, укладення якого є обов'язковим для однієї із сторін, можуть бути передані іншим боком не пізніше тридцяти днів на розгляд суду.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

4. У випадку, коли державний чи муніципальний контракт укладається за результатами торгів на розміщення замовлення на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, державний чи муніципальний контракт повинен бути укладений не пізніше двадцяти днів з дня проведення торгів.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

5. Якщо сторона, для якої укладення державного або муніципального контракту є обов'язковим, ухиляється від його укладення, інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про спонукання цієї сторони укласти державний чи муніципальний контракт.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 529. Укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. Якщо державним або муніципальним контрактом передбачено, що поставка товарів здійснюється постачальником (виконавцем) визначається державним чи муніципальним замовником покупцеві за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб, державний чи муніципальний замовник не пізніше тридцятиденного строку з дня підписання державного або муніципального контракту направляє постачальнику (виконавцю ) і покупцеві повідомлення про прикріплення покупця до постачальника (виконавця).

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Повідомлення про прикріплення покупця до постачальника (виконавця), видану державним або муніципальним замовником відповідно до державного або муніципальним контрактом, є підставою укладання договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Постачальник (виконавець) зобов'язаний направити проект договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб покупця, вказаною в повідомленні про прикріплення, не пізніше тридцяти днів з дня отримання повідомлення від державного або муніципального замовника, якщо інший порядок підготовки проекту договору не передбачено державним чи муніципальним контрактом або проект договору не представлений покупцем.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

3. Сторона, яка одержала проект договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб, підписує його і повертає один примірник іншій стороні протягом тридцяти днів з дня отримання проекту, а за наявності розбіжностей за умовами договору в цей же термін складає протокол розбіжностей і направляє його разом з підписаним договором іншій стороні.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

4. Сторона, яка одержала підписаний проект договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб з протоколом розбіжностей, повинна протягом тридцяти днів розглянути розбіжності, вжити заходів щодо узгодження умов договору з іншою стороною і сповістити іншу сторону про прийняття договору в її редакції або про відхилення протоколу розбіжностей. Неврегульовані розбіжності у тридцятиденний термін можуть бути передані зацікавленою стороною на розгляд суду.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

5. Якщо постачальник (виконавець) ухиляється від укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб, покупець має право звернутися до суду з вимогою про спонукання постачальника (виконавця) укласти договір на умовах розробленого покупцем проекту договору.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 530. Відмова покупця від укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. Покупець має право повністю або частково відмовитися від товарів, зазначених у повідомленні про прикріплення, і від укладення договору на їх поставку.

У цьому випадку постачальник (виконавець) повинен негайно повідомити державного або муніципального замовника і вправі вимагати від нього повідомлення про прикріплення до іншому покупцеві.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Державний або муніципальний замовник не пізніше тридцяти днів з дня отримання повідомлення постачальника (виконавця) або видає повідомлення про прикріплення до нього іншого покупця, або направляє постачальнику (виконавцю) відвантажувальну рознарядку із зазначенням одержувача товарів, або повідомляє про свою згоду прийняти та оплатити товари.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

3. При невиконанні державним чи муніципальним замовником обов'язків, передбачених пунктом 2 цієї статті, постачальник (виконавець) має право або вимагати від державного або муніципального замовника прийняти та оплатити товари, або реалізувати товари за своїм розсудом з віднесенням розумних витрат, пов'язаних з їх реалізацією, на державного чи муніципального замовника.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 531. Виконання державного або муніципального контракту

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. У випадках, коли відповідно до умов державного або муніципального контракту поставка товарів здійснюється безпосередньо державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою (відвантажувальної рознарядкою) іншій особі (одержувачу), відносини сторін по виконанню державного або муніципального контракту регулюються правилами, передбаченими статтями 506 - 522 цього Кодексу.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. У випадках, коли поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється одержувачем, зазначеним в відвантажувальної рознарядкою, оплата товарів здійснюється державним чи муніципальним замовником, якщо інший порядок розрахунків не передбачений державним чи муніципальним контрактом.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 532. Оплата товару за договором поставки товарів для державних або муніципальних потреб

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

При поставці товарів покупцям за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб оплата товарів здійснюється покупцями за цінами, що визначаються відповідно до державного або муніципальним контрактом, якщо інший порядок визначення цін та розрахунків не передбачено державним чи муніципальним контрактом.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

При оплаті покупцем товарів за договором поставки товарів для державних або муніципальних потреб державний чи муніципальний замовник визнається поручителем по цьому зобов'язанню покупця (статті 361 - 367).

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 533. Відшкодування збитків, завданих у зв'язку з виконанням або розірванням державного або муніципального контракту

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. Якщо інше не передбачено законом або державним чи муніципальним контрактом, збитки, які заподіяні постачальнику (виконавцю) у зв'язку з виконанням державного або муніципального контракту (пункт 2 статті 527), підлягають відшкодуванню державним чи муніципальним замовником не пізніше тридцяти днів з дня передачі товару відповідно з державним або муніципальним контрактом.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. У випадку, коли збитки, завдані постачальнику (виконавцю) у зв'язку з виконанням державного або муніципального контракту, не відшкодовуються відповідно до державного або муніципальним контрактом, постачальник (виконавець) має право відмовитися від виконання державного або муніципального контракту і зажадати відшкодування збитків, спричинених розірванням державного або муніципального контракту.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

3. При розірванні державного або муніципального контракту на підставах, зазначених у пункті 2 цієї статті, постачальник має право відмовитися від виконання договору поставки товару для державних або муніципальних потреб.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Збитки, завдані покупцеві такою відмовою постачальника, відшкодовуються державним чи муніципальним замовником.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 534. Відмова державного або муніципального замовника від товарів, поставлених щодо державного чи муніципальних контрактом

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

У випадках, передбачених законом, державний чи муніципальний замовник має право повністю або частково відмовитися від товарів, поставка яких передбачена державним чи муніципальним контрактом, за умови відшкодування постачальнику збитків, завданих такою відмовою.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Якщо відмова державного або муніципального замовника від товарів, поставка яких передбачена державним чи муніципальним контрактом, спричинив розірвання або зміну договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб, збитки, завдані покупцеві таким розірванням або зміною, відшкодовуються державним чи муніципальним замовником.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

§ 5. Контрактація

Стаття 535. Договір контрактації

1. За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вирощену (вироблену) ним сільськогосподарську продукцію заготівельникові - особі, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу.

2. До відносин за договором контрактації, не врегульованих правилами цього параграфа, застосовуються правила про договір поставки (статті 506 - 524), а у відповідних випадках про поставки товарів для державних потреб (статті 525 - 534).

Стаття 536. Обов'язки заготівельника

1. Якщо інше не передбачено договором контрактації, заготівельник зобов'язаний прийняти сільськогосподарську продукцію у виробника за місцем її знаходження і забезпечити її вивезення.

2. У випадку, коли прийняття сільськогосподарської продукції здійснюється в місці знаходження заготівельника або іншому вказаному ним місці, заготівельник не має права відмовитися від прийняття сільськогосподарської продукції, що відповідає умовам договору контрактації та переданої заготівельникові в обумовлений договором строк.

3. Договором контрактації може бути передбачено обов'язок заготівельника, який здійснює переробку сільськогосподарської продукції, повертати виробникові на його вимогу відходи від переробки сільськогосподарської продукції з оплатою за ціною, визначеною договором.

Стаття 537. Обов'язки виробника сільськогосподарської продукції

Виробник сільськогосподарської продукції зобов'язаний передати заготівельникові вирощену (вироблену) сільськогосподарську продукцію у кількості та асортименті, передбачених договором контрактації.

Стаття 538. Відповідальність виробника сільськогосподарської продукції

Виробник сільськогосподарської продукції, не виконав зобов'язання або неналежним чином виконав зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини.

§ 6. Енергопостачання

Стаття 539. Договір енергопостачання

1. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його віданні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання, пов'язаних зі споживанням енергії.

2. Договір енергопостачання укладається з абонентом за наявності у нього відповідає встановленим технічним вимогам енергоприймаючу пристрою, приєднаного до мереж енергопостачальної організації, та іншого необхідного обладнання, а також при забезпеченні обліку споживання енергії.

3. До відносин за договором енергопостачання, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються закони та інші правові акти про енергопостачання, а також обов'язкові правила, прийняті відповідно до них.

4. До відносин за договором постачання електричною енергією правила цього параграфа застосовуються, якщо законом або іншими правовими актами не встановлено інше.

(П. 4 введений Федеральним законом від 26.03.2003 N 37-ФЗ)

Стаття 540. Висновок і продовження договору енергопостачання

1. У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, договір вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента у встановленому порядку до приєднаної мережі.

Якщо інше не передбачено угодою сторін, такий договір вважається укладеним на невизначений строк і може бути змінений або розірваний з підстав, передбачених статтею 546 цього Кодексу.

2. Договір енергопостачання, укладений на певний строк, вважається продовженим на той самий строк і на тих же умовах, якщо до закінчення терміну його дії жодна із сторін не заявить про його припинення або зміну або про укладення нового договору.

3. Якщо однією зі сторін до закінчення терміну дії договору внесено пропозицію про укладення нового договору, то відносини сторін до укладення нового договору регулюються раніше укладеного договору.

Стаття 541. Кількість енергії

1. Енергопостачальна організація зобов'язана подавати абоненту енергію через приєднану мережу в кількості, передбаченій договором енергопостачання, і з дотриманням режиму подачі, погодженого сторонами. Кількість поданої абоненту та використаної ним енергії визначається відповідно до даних обліку про її фактичне споживання.

(В ред. Федерального закону від 26.03.2003 N 37-ФЗ)

2. Договором енергопостачання може бути передбачено право абонента змінювати кількість прийнятої їм енергії, визначене договором, за умови відшкодування ним витрат, понесених енергопостачальною організацією у зв'язку із забезпеченням подачі енергії не в обумовленому договором кількості.

3. У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, він вправі використовувати енергію в необхідному йому кількості.

Стаття 542. Якість енергії

1. Якість поданого енергії має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами й іншими обов'язковими правилами або передбаченим договором енергопостачання.

(В ред. Федерального закону від 26.03.2003 N 37-ФЗ)

2. У разі порушення енергопостачальною організацією вимог, що пред'являються до якості енергії, абонент має право відмовитися від оплати такої енергії. При цьому енергопостачальна організація має право вимагати відшкодування абонентом вартості того, що абонент безпідставно зберіг внаслідок використання цієї енергії (пункт 2 статті 1105).

Стаття 543. Обов'язки покупця з утримання та експлуатації мереж, приладів та обладнання

1. Абонент зобов'язаний забезпечувати належний технічний стан і безпека експлуатованих енергетичних мереж, приладів та обладнання, дотримувати встановлений режим споживання енергії, а також негайно повідомляти енергопостачальної організації про аварії, про пожежі, несправностях приладів обліку енергії та про інші порушення, що виникають при користуванні енергією.

2. У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, обов'язок забезпечувати належний технічний стан і безпека енергетичних мереж, а також приладів обліку споживання енергії покладається на енергопостачальну організацію, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами.

3. Вимоги до технічного стану та експлуатації енергетичних мереж, приладів і обладнання, а також порядок здійснення контролю за їх дотриманням визначаються законом, іншими правовими актами та прийнятими відповідно до них обов'язковими правилами.

Стаття 544. Оплата енергії

1. Оплата енергії виробляється за фактично прийняте абонентом кількість енергії відповідно до даних обліку енергії, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або угодою сторін.

2. Порядок розрахунків за енергію визначається законом, іншими правовими актами або угодою сторін.

Стаття 545. Субабоненти

Абонент може передавати енергію, прийняту їм від енергопостачальної організації через приєднану мережу, іншій особі (субабонентам) тільки за згодою енергопостачальної організації.

Стаття 546. Зміна і розірвання договору енергопостачання

1. У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, він має право розірвати договір в односторонньому порядку за умови повідомлення про це енергопостачальної організації і повної оплати використаної енергії.

У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає юридична особа, енергопостачальна організація має право відмовитися від виконання договору в односторонньому порядку на підставах, передбачених статтею 523 цього Кодексу, за винятком випадків, встановлених законом або іншими правовими актами.

2. Перерва в подачі, припинення або обмеження подачі енергії допускаються за згодою сторін, за винятком випадків, коли засвідчене органом державного енергетичного нагляду незадовільний стан енергетичних установок абонента загрожує аварією або створює загрозу життю і безпеці громадян. Про перерві в подачі, припинення або про обмеження подачі енергії енергопостачальна організація повинна попередити абонента.

Припинення або обмеження подачі енергії без узгодження з абонентом - юридичною особою, але з відповідним його попередженням допускається у встановленому законом чи іншими правовими актами порядку у разі порушення зазначених абонентом зобов'язань з оплати енергії.

(Абзац запроваджено Федеральним законом від 26.03.2003 N 37-ФЗ)

3. Перерва в подачі, припинення або обмеження подачі енергії без узгодження з абонентом і без відповідного його попередження допускаються в разі необхідності вжити невідкладних заходів щодо запобігання або ліквідації аварії за умови негайного повідомлення абонента про це нам.

(В ред. Федерального закону від 26.03.2003 N 37-ФЗ)

Стаття 547. Відповідальність за договором енергопостачання

1. У випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором енергопостачання сторона, яка порушила зобов'язання, зобов'язана відшкодувати заподіяний цим реальний збиток (пункт 2 статті 15).

2. Якщо в результаті регулювання режиму споживання енергії, здійсненого на підставі закону або інших правових актів, допущений перерву у подачі енергії абоненту, енергопостачальна організація несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань за наявності її вини.

Стаття 548. Застосування правил про енергопостачанні до інших договорами

1. Правила, передбачені статтями 539 - 547 цього Кодексу, застосовуються до відносин, пов'язаних з постачанням теплової енергії через приєднану мережу, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами.

2. До відносин, пов'язаних з постачанням через приєднану мережу газом, нафтою і нафтопродуктами, водою та іншими товарами, правила про договір енергопостачання (статті 539 - 547) застосовуються, якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання.

§ 7. Продаж нерухомості

КонсультантПлюс: примітка.

Про особливості купівлі-продажу земельних ділянок, див. Земельний кодекс Російської Федерації від 25.10.2001 N 136-ФЗ.

Стаття 549. Договір продажу нерухомості

1. За договором купівлі-продажу нерухомого майна (договору продажу нерухомості) продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно (стаття 130).

2. Правила, передбачені цим пунктом, застосовуються до продажу підприємств остільки, оскільки інше не передбачено правилами про договір продажу підприємства (статті 559 - 566).

Стаття 550. Форма договору продажу нерухомості

Договір продажу нерухомості укладається у письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (пункт 2 статті 434).

Недотримання форми договору продажу нерухомості тягне його недійсність.

Стаття 551. Державна реєстрація переходу права власності на нерухомість

1. Перехід права власності на нерухомість за договором продажу нерухомості до покупця підлягає державній реєстрації.

2. Виконання договору продажу нерухомості сторонами до державної реєстрації переходу права власності не є підставою для зміни їх відносин з третіми особами.

3. У випадку, коли одна зі сторін ухиляється від державної реєстрації переходу права власності на нерухомість, суд вправі за вимогою іншої сторони винести рішення про державну реєстрацію переходу права власності. Сторона, яка необгрунтовано ухиляється від державної реєстрації переходу права власності, повинна відшкодувати другій стороні збитки, викликані затримкою реєстрації.

Стаття 552. Права на земельну ділянку при продажу будівлі, споруди чи іншого знаходиться на ньому нерухомості

1. За договором продажу будівлі, споруди або іншої нерухомості покупцю одночасно з передачею права власності на таку нерухомість передаються права на ту частину земельної ділянки, яка зайнята цією нерухомістю і необхідна для її використання.

2. У випадку, коли продавець є власником земельної ділянки, на якій знаходиться продається нерухомість, покупцеві передається право власності або надається право оренди чи передбачене договором продажу нерухомості інше право на відповідну частину земельної ділянки.

Якщо договором не визначено передане покупцеві нерухомості право на відповідну земельну ділянку, до покупця переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання.

3. Продаж нерухомості, що знаходиться на земельній ділянці, не належить продавцю на праві власності, допускається без згоди власника цієї ділянки, якщо це не суперечить умовам користування такою ділянкою, встановленим законом або договором.

При продажу такої нерухомості покупець набуває право користування відповідною частиною земельної ділянки на тих самих умовах, що і продавець нерухомості.

КонсультантПлюс: примітка.

З питання, що стосується переходу права на земельну ділянку при переході права власності на будівлю, будівля, споруда, див. Земельний кодекс Російської Федерації від 25.10.2001 N 136-ФЗ.

Стаття 553. Права на нерухомість при продажу земельної ділянки

У випадках, коли земельна ділянка, на якій знаходиться належне продавцеві будівля, споруда або інша нерухомість, продається без передачі у власність покупця цієї нерухомості, за продавцем зберігається право користування частиною земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання, на умовах, визначених договором продажу.

Якщо умови користування відповідною частиною земельної ділянки договором його продажу не визначені, продавець зберігає право обмеженого користування (сервітут) тією частиною земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання у відповідності з її призначенням.

Стаття 554. Визначення предмета в договорі продажу нерухомості

У договорі продажу нерухомості повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити нерухоме майно, що підлягає передачі покупцю за договором, у тому числі дані, що визначають розташування нерухомості на відповідній земельній ділянці або в складі іншого нерухомого майна.

При відсутності цих даних у договорі умова про нерухоме майно, що підлягає передачі, вважається не узгодженим сторонами, а відповідний договір не вважається укладеним.

Стаття 555. Ціна в договорі продажу нерухомості

1. Договір продажу нерухомості повинен передбачати ціну цього майна.

При відсутності в договорі погодженого сторонами в письмовій формі умови про ціну нерухомості договір про її продаж вважається неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені пунктом 3 статті 424 цього Кодексу, не застосовуються.

2. Якщо інше не передбачено законом або договором продажу нерухомості, встановлена ​​в ньому ціна будівлі, споруди або іншого нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці, включає ціну переданої з цим нерухомим майном відповідної частини земельної ділянки або права на неї.

3. У випадках, коли ціна нерухомості в договорі продажу нерухомості встановлена ​​на одиницю її площі чи іншого показника її розміру, загальна ціна такого нерухомого майна, що підлягає сплаті, визначається виходячи з фактичного розміру переданого покупцю нерухомого майна.

Стаття 556. Передача нерухомості

1. Передача нерухомості продавцем і прийняття її покупцем здійснюються за підписується сторонами передавальному акту чи іншого документа про передачу.

Якщо інше не передбачено законом або договором, зобов'язання продавця передати нерухомість покупцеві вважається виконаним після вручення цього майна покупцю і підписання сторонами відповідного документа про передачу.

Ухилення однієї із сторін від підписання документа про передачу нерухомості на умовах, передбачених договором, вважається відмовою відповідно продавця від виконання обов'язку передати майно, а покупця - обов'язку прийняти майно.

2. Прийняття покупцем нерухомості, що не відповідає умовам договору продажу нерухомості, у тому числі у разі, коли така невідповідність обумовлено в документі про передачу нерухомості, не є підставою для звільнення продавця від відповідальності за неналежне виконання договору.

Стаття 557. Наслідки передачі нерухомості неналежної якості

У разі передачі продавцем покупцеві нерухомості, що не відповідає умовам договору продажу нерухомості про її якість, застосовуються правила статті 475 цього Кодексу, за винятком положень про право покупця вимагати заміни товару неналежної якості на товар, відповідний договору.

Стаття 558. Особливості продажу житлових приміщень

1. Істотною умовою договору продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири, в яких проживають особи, що зберігають відповідно до закону право користування цим житловим приміщенням після його придбання покупцем, є перелік цих осіб із зазначенням їх прав на користування продаваним житловим приміщенням.

2. Договір продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації.

§ 8. Продаж підприємства

Стаття 559. Договір продажу підприємства

1. За договором продажу підприємства продавець зобов'язується передати у власність покупця підприємство в цілому як майновий комплекс (стаття 132), за винятком прав і обов'язків, які продавець не має права передавати іншим особам.

2. Права на фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування й інші засоби індивідуалізації продавця та його товарів, робіт чи послуг, а також належні йому на підставі ліцензії права використання таких засобів індивідуалізації переходять до покупця, якщо інше не передбачено договором.

3. Права продавця, отримані ним на підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю, не підлягають передачі покупцеві підприємства, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. Передача покупцеві в складі підприємства зобов'язань, виконання яких покупцем неможливо при відсутності в нього такого дозволу (ліцензії), не звільняє продавця від відповідних зобов'язань перед кредиторами. За невиконання таких зобов'язань продавець і покупець несуть перед кредиторами солідарну відповідальність.

Стаття 560. Форма та державна реєстрація договору продажу підприємства

1. Договір продажу підприємства укладається в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (пункт 2 статті 434), з обов'язковим додатком до неї документів, зазначених у пункті 2 статті 561 цього Кодексу.

2. Недотримання форми договору продажу підприємства тягне його недійсність.

3. Договір продажу підприємства підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації.

Стаття 561. Посвідчення складу продаваного підприємства

1. Склад і вартість продаваного підприємства визначаються в договорі продажу підприємства на основі повної інвентаризації підприємства, проведеної відповідно до встановлених правил такої інвентаризації.

2. До підписання договору продажу підприємства повинні бути складені і розглянуті сторонами: акт інвентаризації, бухгалтерський баланс, висновок незалежного аудитора про склад і вартість підприємства, а також перелік всіх боргів (зобов'язань), що включаються до складу підприємства, із зазначенням кредиторів, характеру, розміру та термінів їх вимог.

Майно, права та обов'язки, зазначені в названих документах, підлягають передачі продавцем покупцеві, якщо інше не випливає з правил Стаття 559 цього Кодексу і не встановлено угодою сторін.

Стаття 562. Права кредиторів при продажу підприємства

1. Кредитори за зобов'язаннями, включеним до складу продаваного підприємства, повинні бути до його передачі покупцеві письмово повідомлені про його продаж однієї зі сторін договору продажу підприємства.

2. Кредитор, який письмово не повідомив продавцеві або покупцеві про свою згоду на переведення боргу, має право протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про продаж підприємства зажадати або припинення або дострокового виконання зобов'язання і відшкодування продавцем завданих цим збитків, або визнання договору продажу підприємства недійсним повністю або у відповідній частині.

3. Кредитор, який не був повідомлений про продаж підприємства в порядку, передбаченому пунктом 1 цієї статті, може пред'явити позов про задоволення вимог, передбачених пунктом 2 цієї статті, протягом року з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про передачу підприємства продавцем покупцеві.

4. Після передачі підприємства покупцеві продавець і покупець несуть солідарну відповідальність по включених до складу переданого підприємства боргах, які були переведені на покупця без згоди кредитора.

Стаття 563. Передача підприємства

1. Передача підприємства продавцем покупцеві здійснюється по передавальному акту, в якому зазначаються дані про склад підприємства і про повідомлення кредиторів про продаж підприємства, а також відомості про виявлені недоліки переданого майна та перелік майна, обов'язки з передачі якого не виконані продавцем зважаючи на його втрати.

Підготовка підприємства до передачі, включаючи складання та подання на підписання передавального акта, є обов'язком продавця і здійснюється за його рахунок, якщо інше не передбачено договором.

2. Підприємство вважається переданим покупцю з дня підписання передавального акта обома сторонами.

З цього моменту на покупця переходить ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, переданого в складі підприємства.

Стаття 564. Перехід права власності на підприємство

1. Право власності на підприємство переходить до покупця з моменту державної реєстрації цього права.

2. Якщо інше не передбачено договором продажу підприємства, право власності на підприємство переходить до покупця і підлягає державній реєстрації безпосередньо після передачі підприємства покупцеві (стаття 563).

3. У випадках, коли договором передбачено збереження за продавцем права власності на підприємство, передане покупцеві, до оплати підприємства або до настання інших обставин, покупець вправі до переходу до нього права власності розпоряджатися майном і правами, що входять до складу переданого підприємства, в тій мірі, в якій це необхідно для цілей, для яких підприємство було придбане.

Стаття 565. Наслідки передачі і прийняття підприємства з вадами

1. Наслідки передачі продавцем і прийняття покупцем за передавальним актом підприємства, склад якого не відповідає передбаченому договором продажу підприємства, в тому числі щодо якості переданого майна, визначаються на підставі правил, передбачених статтями 460 - 462, 466, 469, 475, 479 цього Кодексу, якщо інше не випливає з договору і не передбачено пунктами 2 - 4 цієї статті.

2. У випадку, коли підприємство передано і прийнято по передавальному акту, в якому зазначено відомості про виявлені недоліки підприємства і про втрачене майно (пункт 1 статті 563), покупець має право вимагати відповідного зменшення купівельної ціни підприємства, якщо право на пред'явлення в таких випадках інших вимог не передбачено договором продажу підприємства.

3. Покупець має право вимагати зменшення покупної ціни у випадку передачі йому в складі підприємства боргів (зобов'язань) продавця, які не були зазначені в договорі продажу підприємства або передавальному акті, якщо продавець не доведе, що покупець знав про таких боргах (зобов'язаннях) під час укладання договору та передачі підприємства.

4. Продавець у випадку одержання повідомлення покупця про недоліки майна, переданого в складі підприємства, або відсутності в цьому складі окремих видів майна, що підлягають передачі, може без зволікання замінити майно неналежної якості або надати покупцеві відсутню майно.

5. Покупець має право в судовому порядку вимагати розірвання або зміни договору продажу підприємства і повернення того, що виконано сторонами за договором, якщо встановлено, що підприємство через недоліків, за які продавець відповідає, не придатне для цілей, названих у договорі продажу, і ці недоліки не усунені продавцем на умовах, в порядку і в строки, які встановлені відповідно до цього Кодексу, іншими законами, іншими правовими актами або договором, або усунення таких недоліків неможливо.

Стаття 566. Застосування до договору продажу підприємства правил про наслідки недійсності угод та про зміну або про розірвання договору

Правила цього Кодексу про наслідки недійсності угод та про зміну або про розірвання договору купівлі-продажу, що передбачають повернення або стягнення в натурі отриманого за договором з одного боку або з обох сторін, застосовуються до договору продажу підприємства, якщо такі наслідки суттєво не порушують права та охоронювані законом інтереси кредиторів продавця і покупця, інших осіб і не суперечать суспільним інтересам.

Глава 31. Мена

Стаття 567. Договір міни

1. За договором міни кожна із сторін зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший.

2. До договору міни застосовуються відповідно правила про купівлю-продаж (глава 30), якщо це не суперечить правилам цієї глави та суті міни. При цьому кожна зі сторін визнається продавцем товару, який вона зобов'язується передати, і покупцем товару, який вона зобов'язується прийняти в обмін.

Стаття 568. Ціни та витрати за договором міни

1. Якщо з договору міни не випливає інше, товари, що підлягають обміну, передбачаються рівноцінними, а витрати на їх передачу і прийняття здійснюються в кожному випадку тією стороною, яка несе відповідні обов'язки.

2. У випадку, коли відповідно до договору міни обмінювані товари зізнаються нерівноцінними, сторона, зобов'язана передати товар, ціна якого нижче ціни товару, що надається в обмін, повинна оплатити різницю у цінах безпосередньо до або після виконання її обов'язку передати товар, якщо інший порядок оплати не передбачений договором.

Стаття 569. Зустрічне виконання зобов'язання передати товар за договором міни

У випадку, коли відповідно до договору міни строки передачі обмінюваних товарів не збігаються, до виконання зобов'язання передати товар стороною, яка повинна передати товар після передачі товару іншою стороною, застосовуються правила про зустрічному виконанні зобов'язань (стаття 328).

Стаття 570. Перехід права власності на обмінювані товари

Якщо законом або договором міни не передбачено інше, право власності на обмінювані товари переходить до сторін, що виступають за договором міни як покупців, одночасно після виконання зобов'язань передати відповідні товари обома сторонами.

Стаття 571. Відповідальність за вилучення товару, придбаного за договором міни

Сторона, у якої третьою особою вилучено товар, придбаний за договором міни, вправі за наявності підстав, передбачених статтею 461 цього Кодексу, вимагати від іншої сторони повернення товару, отриманого останньої в обмін, і (або) відшкодування збитків.

Глава 32. Дарування

Стаття 572. Договір дарування

1. За договором дарування одна сторона (дарувальник) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (обдаровуваному) річ у власність або майнове право (вимога) до себе або до третьої особи або звільняє або зобов'язується звільнити її від майнового обов'язку перед собою або перед третьою особою.

При наявності зустрічної передачі речі або права або зустрічного зобов'язання договір не визнається даруванням. До такого договору застосовуються правила, передбачені пунктом 2 статті 170 цього Кодексу.

2. Обіцянка безоплатно передати кому-небудь річ або майнове право або звільнити кого-небудь від майнової обов'язки (обіцянку дарування) визнається договором дарування і пов'язує обіцяв, якщо обіцянку зроблено в належній формі (пункт 2 статті 574) і містить ясно виражене намір зробити в майбутньому безоплатну передачу речі або права конкретній особі або звільнити його від майнової обов'язки.

Обіцянка подарувати усе своє майно або частину всього свого майна без вказівки на конкретний предмет дарування у вигляді речі, права чи звільнення від обов'язку мізерно.

3. Договір, що передбачає передачу дару обдаровуваному після смерті дарувальника, мізерний.

До такого роду даруванню застосовуються правила цивільного законодавства про спадкування.

Стаття 573. Відмова обдаровуваного прийняти дар

1. Обдаровуваний має право у будь-який час до передання йому дарунка від нього відмовитися. У цьому випадку договір дарування вважається розірваним.

2. Якщо договір дарування укладений у письмовій формі, відмова від дару може бути зроблений також у письмовій формі. У випадку, коли договір дарування зареєстрований (пункт 3 статті 574), відмова від прийняття дарунка також підлягає державній реєстрації.

3. Якщо договір дарування був укладений у письмовій формі, дарувальник вправі вимагати від обдаровуваного відшкодування реального збитку, заподіяного відмовою прийняти дар.

Стаття 574. Форма договору дарування

1. Дарування, супроводжуване передачею дару обдаровуваному, може бути скоєно усно, за винятком випадків, передбачених пунктами 2 і 3 цієї статті.

Передача дару здійснюється за допомогою його вручення, символічної передачі (вручення ключів і т.п.) або вручення правовстановлюючих документів.

2. Договір дарування рухомого майна повинен бути укладений у письмовій формі у випадках, коли:

дарувальником є юридична особа й вартість дарунка перевищує п'ять встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці;

договір містить обіцянку дарування в майбутньому.

У випадках, передбачених у цьому пункті, договір дарування, досконалий усно, мізерний.

3. Договір дарування нерухомого майна підлягає державній реєстрації.

Стаття 575. Заборона дарування

Не допускається дарування, за винятком звичайних подарунків, вартість яких не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці:

1) від імені малолітніх і громадян, визнаних недієздатними, їх законними представниками;

2) працівникам лікувальних, виховних установ, закладів соціального захисту та інших аналогічних установ громадянами, що перебувають у них на лікуванні, змісті або вихованні, чоловіками й родичами цих громадян;

3) державним службовцям і службовцям органів муніципальних утворень у зв'язку з їх посадовим становищем або у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків;

4) у відносинах між комерційними організаціями.

Стаття 576. Обмеження дарування

1. Юридична особа, якій річ належить на праві господарського відання або оперативного управління, вправі подарувати її за згодою власника, якщо законом не передбачено інше. Це обмеження не поширюється на звичайні подарунки невеликої вартості.

2. Дарування майна, що перебуває у спільній сумісній власності, допускається за згодою всіх учасників спільної власності з дотриманням правил, передбачених статтею 253 цього Кодексу.

3. Дарування належить дарувальнику права вимоги до третьої особи здійснюється з дотриманням правил, передбачених статтями 382 - 386, 388 і 389 цього Кодексу.

4. Дарування за допомогою виконання за обдаровуваного його обов'язки перед третьою особою здійснюється з дотриманням правил, передбачених пунктом 1 статті 313 цього Кодексу.

Дарування за допомогою перекладу дарувальником на себе боргу обдаровуваного перед третьою особою здійснюється з дотриманням правил, передбачених статтями 391 і 392 цього Кодексу.

5. Довіреність на вчинення дарування представником, в якій не названий обдаровуваний та не вказаний предмет дарування, незначна.

Стаття 577. Відмова від виконання договору дарування

1. Дарувальник має право відмовитися від виконання договору, що містить обіцянку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або звільнити обдаровуваного від майнового обов'язку, якщо після укладення договору майновий або сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося настільки, що виконання договору в нових умовах приведе до істотного зниження рівня його життя.

2. Дарувальник має право відмовитися від виконання договору, що містить обіцянку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або звільнити обдаровуваного від майнової обов'язки, з підстав, що дає йому право скасувати дарування (пункт 1 статті 578).

3. Відмова дарувальника від виконання договору дарування з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 цієї статті, не дає обдаровуваному права вимагати відшкодування збитків.

Стаття 578. Скасування дарування

1. Дарувальник має право скасувати дарування, якщо обдаровуваний вчинив замах на його життя, життя кого-небудь з членів його сім'ї чи близьких родичів або зумисне завдав дарувальнику тілесні ушкодження.

У разі навмисного позбавлення життя дарувальника обдаровуваним право вимагати в суді скасування дарування належить спадкоємцям дарувальника.

2. Дарувальник має право вимагати в судовому порядку скасування дарування, якщо звернення обдаровуваного з подарованої річчю, що представляє для дарувальника велику немайнову цінність, створює загрозу її безповоротної втрати.

3. На вимогу заінтересованої особи суд може скасувати дарування, вчинене індивідуальним підприємцем або юридичною особою в порушення положень закону про неспроможність (банкрутство) за рахунок коштів, пов'язаних з його підприємницькою діяльністю, протягом шести місяців, що передували оголошенню такої особи неспроможним (банкрутом).

4. У договорі дарування може бути обумовлене право дарувальника скасувати дарування у разі, якщо він переживе обдаровуваного.

5. У разі скасування дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути подаровану річ, якщо вона збереглася в натурі до моменту скасування дарування.

Стаття 579. Випадки, в яких відмова від виконання договору дарування та скасування дарування неможливі

Правила про відмову від виконання договору дарування (стаття 577) і про скасування дарування (стаття 578) не застосовуються до звичайних подарунків невеликої вартості.

Стаття 580. Наслідки заподіяння шкоди внаслідок недоліків подарованої речі

Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну обдаровуваного громадянина внаслідок недоліків подарованої речі, підлягає відшкодуванню дарувальником відповідно до правил, передбачених главою 59 цього Кодексу, якщо доведено, що ці недоліки виникли до передачі речі обдаровуваному, не належать до числа явних і дарувальник, хоча і знав про них, не попередив про них обдаровуваного.

Стаття 581. Правонаступництво при обіцянці дарування

1. Права обдаровуваного, якому за договором дарування обіцяний дар, не переходять до його спадкоємців (правонаступникам), якщо інше не передбачено договором дарування.

2. Обов'язки дарувальника, що обіцяв дарування, переходять до його спадкоємців (правонаступникам), якщо інше не передбачено договором дарування.

Стаття 582. Пожертвування

1. Пожертвою визнається дарування речі або права в загальнокорисних цілях.

Пожертвування можуть робитися громадянам, лікувальним, виховним закладам, установам соціального захисту й інших аналогічних установам, благодійним, науковим і навчальним установам, фондам, музеям і іншим установам культури, громадським і релігійним організаціям, а також державі та іншим суб'єктам громадянського права, зазначеним у статті 124 цього Кодексу.

2. На прийняття пожертвування не потрібно чийогось дозволу або згоди.

3. Пожертвування майна громадянинові мабуть, а юридичним особам може бути обумовлено жертводавцем використанням цього майна за певним призначенням. При відсутності такої умови пожертвування майна громадянинові вважається звичайним даруванням, а в інших випадках пожертвуване майно використовується обдаровуваним відповідно до призначення майна.

Юридична особа, яка приймає пожертвування, для використання якого встановлене певне призначення, повинне вести відособлений облік всіх операцій по використанню пожертвуваного майна.

4. Якщо використання пожертвуваного майна відповідно до зазначеного жертводавцем призначенням стає внаслідок обставин, що змінилися неможливим, воно може бути використано за іншим призначенням лише за згодою жертводавця, а в разі смерті громадянина-жертводавця або ліквідації юридичної особи - жертводавця за рішенням суду.

5. Використання пожертвуваного майна не відповідно до зазначеного жертводавцем призначенням або зміна цього призначення з порушенням правил, передбачених пунктом 4 цієї статті, дає право жертводавці, його спадкоємцям чи іншому правонаступникові вимагати скасування пожертвування.

6. До пожертвам не застосовуються Стаття 578 і 581 цього Кодексу.

Глава 33. Рента і довічне утримання з утриманням

§ 1. Загальні положення про ренту і довічне

змісті з утриманням

Стаття 583. Договір ренти

1. За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає іншій стороні (платнику ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі.

2. За договором ренти допускається встановлення обов'язку виплачувати ренту безстроково (постійна рента) або на термін життя одержувача ренти (довічна рента). Довічна рента може бути встановлена ​​на умовах довічного утримання громадянина з коштом.

Стаття 584. Форма договору ренти

Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір, який передбачає відчуження нерухомого майна під виплату ренти, підлягає також державній реєстрації.

Стаття 585. Відчуження майна під виплату ренти

1. Майно, що відчужується під виплату ренти, може бути передано одержувачем ренти у власність платника ренти за плату або безкоштовно.

2. У випадку, коли договором ренти передбачається передача майна за плату, до відносин сторін щодо передачі та оплати застосовуються правила про купівлю-продаж (глава 30), а в разі, коли таке майно передається безкоштовно, правила про договір дарування (глава 32) остільки, оскільки інше не встановлено правилами цієї глави і не суперечить суті договору ренти.

Стаття 586. Обтяження рентою нерухомого майна

1. Рента обтяжує земельну ділянку, підприємство, будівля, споруда або інше нерухоме майно, передане під її виплату. У разі відчуження такого майна платником ренти його зобов'язання за договором ренти переходять на набувача майна.

2. Особа, яка передала обтяжене рентою нерухоме майно у власність іншої особи, несе субсидіарну з ним відповідальність (стаття 399) за вимогами одержувача ренти, що виникли у зв'язку з порушенням договору ренти, якщо цим Кодексом, іншим законом або договором не передбачена солідарна відповідальність за цим зобов'язанням.

Стаття 587. Забезпечення виплати ренти

1. При передачі під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти в забезпечення зобов'язання платника ренти набуває право застави на це майно.

2. Істотною умовою договору, що передбачає передачу під виплату ренти грошової суми або іншого рухомого майна, є умова, що встановлює обов'язок платника ренти надати забезпечення виконання його зобов'язань (стаття 329) або застрахувати на користь одержувача ренти ризик відповідальності за невиконання або неналежне виконання цих зобов'язань.

3. При невиконанні платником ренти обов'язків, передбачених пунктом 2 цієї статті, а також у разі втрати забезпечення або погіршення його умов за обставинами, за які одержувач ренти не відповідає, одержувач ренти має право розірвати договір ренти і зажадати відшкодування збитків, спричинених розірванням договору.

Стаття 588. Відповідальність за прострочення виплати ренти

За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти, передбачені статтею 395 цього Кодексу, якщо інший розмір процентів не встановлений договором ренти.

§ 2. Постійна рента

Стаття 589. Одержувач безстрокової ренти

1. Одержувачами постійної ренти можуть бути тільки громадяни, а також некомерційні організації, якщо це не суперечить закону і відповідає цілям їх діяльності.

2. Права одержувача ренти за договором постійної ренти можуть передаватися особам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, шляхом уступки вимоги і переходити у спадщину або в порядку правонаступництва при реорганізації юридичних осіб, якщо інше не передбачено законом або договором.

Стаття 590. Форма і розмір ренти

1. Постійна рента виплачується в грошах у розмірі, що встановлюється договором.

Договором ренти може бути передбачено виплату ренти шляхом надання речей, виконання робіт або надання послуг, відповідних за вартістю грошовій сумі ренти.

2. Якщо інше не передбачено договором постійної ренти, розмір виплачуваної ренти збільшується пропорційно збільшенню встановленого законом мінімального розміру оплати праці.

Стаття 591. Строки виплати постійної ренти

Якщо інше не передбачено договором постійної ренти, постійна рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу.

Стаття 592. Право платника на викуп ренти

1. Платник ренти має право відмовитися від подальшої виплати ренти шляхом її викупу.

2. Така відмова дійсний за умови, що він заявлений платником ренти у письмовій формі не пізніше ніж за три місяці до припинення виплати ренти або за більш тривалий термін, передбачений договором ренти. При цьому зобов'язання щодо виплати ренти не припиняється до одержання всієї суми викупу одержувачем ренти, якщо інший порядок викупу не передбачений договором.

3. Умова договору постійної ренти про відмову платника постійної ренти від права на її викуп є нікчемною.

Договором може бути передбачено, що право на викуп ренти не може бути здійснено за життя одержувача ренти або протягом іншого терміну, що не перевищує тридцяти років з моменту укладення договору.

Стаття 593. Викуп постійної ренти на вимогу одержувача ренти

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати викупу ренти платником у випадках, коли:

платник ренти прострочив її виплату більш ніж на один рік, якщо інше не передбачено договором постійної ренти;

платник ренти порушив свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти (стаття 587);

платник ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, очевидно свідчать, що рента не виплачуватиметься ним у розмірі і в строки, які встановлені договором;

нерухоме майно, передане під виплату ренти, надійшло в спільну власність або розділене між кількома особами;

в інших випадках, передбачених договором.

Стаття 594. Викупна ціна постійної ренти

1. Викуп постійної ренти у випадках, передбачених статтями 592 і 593 цього Кодексу, проводиться за ціною, визначеною договором постійної ренти.

2. При відсутності умови щодо викупної ціни в договорі постійної ренти, за яким майно передано за плату під виплату безстрокової ренти, викуп здійснюється за ціною, що відповідає річній сумі підлягає виплаті ренти.

3. При відсутності умови щодо викупної ціни в договорі постійної ренти, за яким майно передано під виплату ренти безкоштовно, у викупну ціну поряд з річною сумою рентних платежів включається ціна переданого майна, що визначається за правилами, передбаченими пунктом 3 статті 424 цього Кодексу.

Стаття 595. Ризик випадкової загибелі майна, переданого під виплату ренти

1. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату безстрокової ренти, несе платник ренти.

2. При випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, переданого за плату під виплату безстрокової ренти, платник має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати.

§ 3. Довічна рента

Стаття 596. Одержувач довічної ренти

1. Довічна рента може бути встановлена ​​на період життя громадянина, що передає майно під виплату ренти, або на період життя іншого вказаного ним громадянина.

2. Допускається встановлення довічної ренти на користь декількох громадян, частки яких у праві на отримання ренти вважаються рівними, якщо інше не передбачено договором довічної ренти.

У разі смерті одного з одержувачів ренти його частка у праві на отримання ренти переходить до пережили його одержувачам ренти, якщо договором довічної ренти не передбачено інше, а в разі смерті останнього одержувача ренти зобов'язання виплати ренти припиняється.

3. Договір, що встановлює довічну ренту на користь громадянина, який помер до моменту укладення договору, незначний.

Стаття 597. Розмір довічної ренти

1. Довічна рента визначається в договорі як грошова сума, періодично виплачувана одержувачеві ренти протягом його життя.

2. Розмір довічної ренти, обумовлений у договорі, у розрахунку на місяць має бути не менше мінімального розміру оплати праці, встановленого законом, а у випадках, передбачених статтею 318 цього Кодексу, підлягає збільшенню.

Стаття 598. Строки виплати довічної ренти

Якщо інше не передбачено договором довічної ренти, довічна рента виплачується після закінчення кожного календарного місяця.

Стаття 599. Розірвання договору довічної ренти на вимогу одержувача ренти

1. У разі істотного порушення договору довічної ренти платником ренти одержувач ренти має право вимагати від платника ренти викупу ренти на умовах, передбачених статтею 594 цього Кодексу, або розірвання договору та відшкодування збитків.

2. Якщо під виплату довічної ренти квартира, житловий будинок або інше майно відчужені безкоштовно, одержувач ренти вправі при істотному порушенні договору платником ренти зажадати повернення цього майна із заліком його вартості в рахунок викупної ціни ренти.

Стаття 600. Ризик випадкової загибелі майна, переданого під виплату довічної ренти

Випадкова загибель або випадкове пошкодження майна, переданого під виплату довічної ренти, не звільняють платника ренти від зобов'язання виплачувати її на умовах, передбачених договором довічної ренти.

§ 4. Довічне утримання з утриманням

Стаття 601. Договір довічного змісту з утриманням

1. За договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з коштом громадянина і (або) зазначеного їм третьої особи (осіб).

2. До договору довічного змісту з утриманням застосовуються правила про довічну ренту, якщо інше не передбачено правилами цього параграфа.

Стаття 602. Обов'язок з надання змісту з утриманням

1. Обов'язок платника ренти за надання змісту з утриманням може включати забезпечення потреб у житлі, харчуванні та одязі, а якщо цього вимагає стан здоров'я громадянина, також і догляд за ним. Договором довічного змісту з утриманням може бути також передбачена оплата платником ренти ритуальних послуг.

2. У договорі довічного змісту з утриманням повинна бути визначена вартість всього обсягу змісту з утриманням. При цьому вартість загального обсягу змісту на місяць не може бути менше двох мінімальних розмірів оплати праці, встановлених законом.

3. При вирішенні спору між сторонами про обсяг змісту, що надається або має надаватися громадянину, суд повинен керуватися принципами добросовісності та розумності.

Стаття 603. Заміна довічного утримання періодичними платежами

Договором довічного змісту з утриманням може бути передбачена можливість заміни надання змісту з утриманням в натурі виплатою протягом життя громадянина періодичних платежів у грошах.

Стаття 604. Відчуження і використання майна, переданого для забезпечення довічного утримання

Платник ренти має право відчужувати, здавати в заставу або іншим способом обтяжувати нерухоме майно, передане йому в забезпечення довічного утримання, тільки за попередньою згодою одержувача ренти.

Платник ренти зобов'язаний приймати необхідні заходи для того, щоб в період надання довічного змісту з утриманням використання зазначеного майна не призводило до зниження вартості цього майна.

Стаття 605. Припинення довічного змісту з утриманням

1. Зобов'язання довічного змісту з утриманням припиняється смертю одержувача ренти.

2. При істотному порушенні платником ренти своїх зобов'язань одержувач ренти має право вимагати повернення нерухомого майна, переданого в забезпечення довічного утримання, або виплати йому викупної ціни на умовах, встановлених статтею 594 цього Кодексу. При цьому платник ренти не вправі вимагати компенсацію витрат, понесених у зв'язку з утриманням одержувача ренти.

Глава 34. Оренда

§ 1. Загальні положення про оренду

Стаття 606. Договір оренди

За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування.

Плоди, продукція та доходи, отримані орендарем у результаті використання орендованого майна відповідно до договору, є його власністю.

Стаття 607. Об'єкти оренди

1. В оренду можуть бути передані земельні ділянки та інші відособлені природні об'єкти, підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші речі, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання (неспоживна речі).

Законом можуть бути встановлені види майна, здача якого в оренду не допускається або обмежується.

2. Законом можуть бути встановлені особливості здачі в оренду земельних ділянок та інших відокремлених природних об'єктів.

Про відмову в задоволенні скарги про визнання не відповідними Конституції РФ положень пункту 3 статті 607 см. визначення Конституційного Суду РФ від 05.07.2001.

3. У договорі оренди повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити майно, яке підлягає передачі орендарю як об'єкта оренди. При відсутності цих даних у договорі умова про об'єкт, що підлягає передачі в оренду, вважається не узгодженим сторонами, а відповідний договір не вважається укладеним.

Стаття 608. Орендодавець

Право здачі майна в оренду належить його власнику. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду.

Стаття 609. Форма та державна реєстрація договору оренди

1. Договір оренди на термін більше року, а якщо хоча б однією зі сторін договору є юридична особа, незалежно від терміну, повинен бути укладений у письмовій формі.

2. Договір оренди нерухомого майна підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом.

3. Договір оренди майна, що передбачає перехід в подальшому права власності на це майно до орендаря (стаття 624), полягає у формі, передбаченої для договору купівлі-продажу такого майна.

Стаття 610. Термін договору оренди

1. Договір оренди укладається на термін, визначений договором.

2. Якщо строк оренди в договорі не визначений, договір оренди вважається укладеним на невизначений строк.

У цьому випадку кожна зі сторін має право в будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону за один місяць, а при оренді нерухомого майна за три місяці. Законом або договором може бути встановлений інший строк для попередження про припинення договору оренди, укладеного на невизначений строк.

3. Законом можуть встановлюватися максимальні (граничні) строки договору для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів майна. У цих випадках, якщо термін оренди в договорі не визначений і жодна зі сторін не відмовилася від договору до закінчення граничного строку, встановленого законом, договір після закінчення граничного терміну припиняється.

Договір оренди, укладений на термін, що перевищує встановлений законом максимальний строк, вважається укладеним на строк, що дорівнює граничному.

Стаття 611. Надання майна орендарю

1. Орендодавець зобов'язаний надати орендарю майно в стані, що відповідає умовам договору оренди і призначенню майна.

2. Майно здається в оренду разом з усіма його приладдям і відносяться до нього документами (технічним паспортом, сертифікатом якості і т.п.), якщо інше не передбачено договором.

Якщо такі речі та документи передані не були, проте без них орендар не може користуватися майном відповідно до його призначення або в значній мірі позбавляється того, на що мав право розраховувати при укладенні договору, він може вимагати надання йому орендодавцем таких приладдя і документів або розірвання договору, а також відшкодування збитків.

3. Якщо орендодавець не надав орендарю здане в найм майно в зазначений у договорі оренди термін, а у випадку, коли в договорі такий термін не вказаний, в розумний термін, орендар має право витребувати від нього це майно відповідно до статтею 398 цього Кодексу і вимагати відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або зажадати розірвання договору та відшкодування збитків, завданих його невиконанням.

Стаття 612. Відповідальність орендодавця за недоліки зданого в оренду майна

1. Орендодавець відповідає за недоліки зданого в оренду майна, повністю або частково перешкоджають користуванню ним, навіть якщо під час укладення договору оренди він не знав про ці недоліки.

При виявленні таких недоліків орендар має право за своїм вибором:

вимагати від орендодавця або безоплатного усунення недоліків майна, або розмірного зменшення орендної плати, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків майна;

безпосередньо утримати суму понесених ним витрат на усунення даних недоліків з орендної плати, попередньо повідомивши про це орендодавця;

вимагати дострокового розірвання договору.

Орендодавець, сповіщений про вимоги орендаря або про його намір усунути недоліки майна за рахунок орендодавця, може без зволікання провести заміну наданого орендарю майна іншим аналогічним майном, що перебуває в належному стані, або безоплатно усунути недоліки майна.

Якщо задоволення вимог орендаря або утримання ним витрат на усунення недоліків з орендної плати не покриває заподіяних орендарю збитків, він має право зажадати відшкодування непокритої частини збитків.

2. Орендодавець не відповідає за недоліки зданого в оренду майна, які були ним обумовлені при укладенні договору оренди або були заздалегідь відомі орендарю або повинні були бути виявлені орендарем під час огляду майна чи перевірки його справності при укладенні договору або передачі майна в оренду.

Стаття 613. Права третіх осіб на що здається в оренду майно

Передача майна в оренду не є підставою для припинення або зміни прав третіх осіб на це майно.

При укладенні договору оренди орендодавець зобов'язаний попередити орендаря про всі права третіх осіб на що здається в оренду майно (сервітут, право застави тощо). Невиконання орендодавцем цього обов'язку дає орендарю право вимагати зменшення орендної плати або розірвання договору та відшкодування збитків.

Стаття 614. Орендна плата

1. Орендар зобов'язаний своєчасно вносити плату за користування майном (орендну плату).

Порядок, умови і строки внесення орендної плати визначаються договором оренди. У випадку, коли договором вони не визначені, вважається, що встановлені порядок, умови і строки, звичайно застосовувані при оренді аналогічного майна при порівнянних обставинах.

2. Орендна плата встановлюється за все орендоване майно в цілому або окремо по кожній з його складових частин у вигляді:

1) визначених у твердій сумі платежів, внесених періодично або одноразово;

2) встановленої частки отриманих в результаті використання орендованого майна продукції, плодів або доходів;

3) надання орендарем певних послуг;

4) передачі орендарем орендодавцю обумовленої договором речі у власність або в оренду;

5) покладання на орендаря обумовлених договором витрат на поліпшення орендованого майна.

Сторони можуть передбачати у договорі оренди поєднання зазначених форм орендної плати або інші форми оплати оренди.

3. Якщо інше не передбачено договором, розмір орендної плати може змінюватися за згодою сторін у строки, передбачені договором, але не частіше одного разу на рік. Законом можуть бути передбачені інші мінімальні строки перегляду розміру орендної плати для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів майна.

4. Якщо законом не передбачено інше, орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, умови користування, передбачені договором оренди, або стан майна істотно погіршилися.

5. Якщо інше не передбачено договором оренди, в разі істотного порушення орендарем строків внесення орендної плати орендодавець має право вимагати від нього дострокового внесення орендної плати у встановлений орендодавцем термін. При цьому орендодавець не має права вимагати дострокового внесення орендної плати більш ніж за два терміни поспіль.

Стаття 615. Користування орендованим майном

1. Орендар зобов'язаний користуватися орендованим майном відповідно до умов договору оренди, а якщо такі умови в договорі не визначені, відповідно до призначення майна.

2. Орендар має право за згодою орендодавця здавати орендоване майно в суборенду (піднайом) і передавати свої права та обов'язки за договором оренди іншій особі (перенаем), надавати орендоване майно у безоплатне користування, а також віддавати орендні права в заставу і вносити їх як внесок до статутного капітал господарських товариств і товариств чи пайового внеску у виробничий кооператив, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншим законом чи іншими правовими актами. У зазначених випадках, за винятком перенайма, відповідальним за договором перед орендодавцем залишається орендар.

Договір суборенди не може бути укладений на термін, що перевищує термін договору оренди.

До договорів суборенди застосовуються правила про договори оренди, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами.

3. Якщо орендар користується майном не відповідно до умов договору оренди або призначенням майна, орендодавець має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Стаття 616. Обов'язки сторін за змістом орендованого майна

1. Орендодавець зобов'язаний проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданого в оренду майна, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором оренди.

Капітальний ремонт повинен здійснюватися в термін, встановлений договором, а якщо він не визначений договором або викликаний невідкладною необхідністю, в розумний термін.

Порушення орендодавцем обов'язки з виробництва капітального ремонту дає орендарю право за своїм вибором:

провести капітальний ремонт, передбачений договором чи викликаний невідкладною необхідністю, і стягнути з орендодавця вартість ремонту або зарахувати її в рахунок орендної плати;

зажадати відповідного зменшення орендної плати;

вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

2. Орендар зобов'язаний підтримувати майно в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати на утримання майна, якщо інше не встановлено законом або договором оренди.

Стаття 617. Збереження договору оренди в силі при зміні сторін

1. Перехід права власності (господарського відання, оперативного управління, довічного успадкованого володіння) на здане в оренду майно до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору оренди.

2. У разі смерті громадянина, що орендує нерухоме майно, його права та обов'язки за договором оренди переходять до спадкоємця, якщо законом або договором не передбачено інше.

Орендодавець не має права відмовити такому спадкоємцю у вступі в договір на термін, що залишився його дії, за винятком випадку, коли укладення договору було обумовлене особистими якостями орендаря.

Стаття 618. Припинення договору суборенди при достроковому припиненні договору оренди

1. Якщо інше не передбачено договором оренди, дострокове припинення договору оренди тягне припинення укладеного відповідно до нього договору суборенди. Суборендар в цьому випадку має право на укладення з ним договору оренди на майно, що знаходилося в його користуванні відповідно до договору суборенди, в межах строку суборенди на умовах, що відповідають умовам припиненого договору оренди.

2. Якщо договір оренди з підстав, передбачених цим Кодексом, є нікчемним, нікчемними є і укладені відповідно з ним договори суборенди.

Стаття 619. Дострокове розірвання договору на вимогу орендодавця

На вимогу орендодавця договір оренди може бути достроково розірваний судом у випадках, коли орендар:

1) користується майном з істотним порушенням умов договору або призначення майна або з неодноразовими порушеннями;

2) істотно погіршує майно;

3) більше двох разів поспіль після закінчення встановленого договором терміну платежу не вносить орендну плату;

4) не виробляє капітального ремонту майна у встановлені договором оренди терміни, а при відсутності їх у договорі в розумні строки в тих випадках, коли відповідно до закону, іншими правовими актами або договором виробництво капітального ремонту є обов'язком орендаря.

Договором оренди можуть бути встановлені й інші підстави дострокового розірвання договору на вимогу орендодавця відповідно до пункту 2 статті 450 цього Кодексу.

Орендодавець має право вимагати дострокового розірвання договору тільки після направлення орендарю письмового попередження про необхідність виконання ним зобов'язання в розумний термін.

Стаття 620. Дострокове розірвання договору на вимогу орендаря

На вимогу орендаря договір оренди може бути достроково розірваний судом у випадках, коли:

1) орендодавець не надає майно у користування орендарю або створює перешкоди користування майном відповідно до умов договору або призначення майна;

2) передане орендарю майно має перешкоджають користуванню ним недоліки, які не були обумовлені орендодавцем при укладенні договору, не були заздалегідь відомі орендарю і не повинні були бути виявлені орендарем під час огляду майна чи перевірки його справності при укладенні договору;

3) орендодавець не виробляє є його обов'язком капітальний ремонт майна в встановлені договором оренди терміни, а при відсутності їх у договорі в розумні терміни;

4) майно в силу обставин, за які орендар не відповідає, виявиться в стані, не придатному для використання.

Договором оренди можуть бути встановлені й інші підстави дострокового розірвання договору на вимогу орендаря відповідно до пункту 2 статті 450 цього Кодексу.

Стаття 621. Переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий термін

1. Якщо інше не передбачено законом або договором оренди, орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, після закінчення терміну договору має за інших рівних умов переважне перед іншими особами право на укладення договору оренди на новий термін. Орендар зобов'язаний письмово повідомити орендодавця про бажання укласти такий договір у строк, зазначений у договорі оренди, а якщо в договорі такий термін не вказаний, в розумний строк до закінчення дії договору.

При укладанні договору оренди на новий строк умови договору можуть бути змінені за згодою сторін.

Якщо орендодавець відмовив орендарю в укладенні договору на новий строк, але протягом року з дня закінчення терміну договору з ним уклав договір оренди з іншою особою, орендар має право за своїм вибором вимагати в суді переведення на себе прав і обов'язків за укладеним договором та відшкодування збитків, завданих відмовою поновити з ним договір оренди, або тільки відшкодування таких збитків.

2. Якщо орендар продовжує користуватися майном після закінчення строку договору при відсутності заперечень з боку орендодавця, договір вважається поновленим на тих самих умовах на невизначений термін (стаття 610).

Стаття 622. Повернення орендованого майна орендодавцю

При припиненні договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві майно в тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу або у стані, обумовленому договором.

Якщо орендар не повернув орендоване майно або повернув його несвоєчасно, орендодавець має право вимагати внесення орендної плати за весь час прострочення. У випадку, коли зазначена плата не покриває заподіяних орендодавцю збитків, він може вимагати їх відшкодування.

У випадку, коли за несвоєчасне повернення орендованого майна договором передбачена неустойка, збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойку, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 623. Поліпшення орендованого майна

1. Вироблені орендарем віддільні поліпшення орендованого майна є його власністю, якщо інше не передбачено договором оренди.

2. У випадку, коли орендар зробив за рахунок власних коштів та за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, не віддільні без шкоди для майна, орендар має право після припинення договору на відшкодування вартості цих поліпшень, якщо інше не передбачено договором оренди.

3. Вартість невіддільних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем без згоди орендодавця, відшкодуванню не підлягає, якщо інше не передбачено законом.

4. Поліпшення орендованого майна, як віддільні, так і невіддільні, вироблені за рахунок амортизаційних відрахувань від цього майна, є власністю орендодавця.

Стаття 624. Викуп орендованого майна

1. В законі або договорі оренди може бути передбачено, що орендоване майно переходить у власність орендаря після закінчення терміну оренди або до його закінчення за умови внесення орендарем всієї обумовленої договором викупної ціни.

2. Якщо умова про викуп орендованого майна не передбачено в договорі оренди, воно може бути встановлено додатковою угодою сторін, які при цьому має право домовитися про залік раніше виплаченої орендної плати у викупну ціну.

3. Законом можуть бути встановлені випадки заборони викупу орендованого майна.

Стаття 625. Особливості окремих видів оренди і оренди окремих видів майна

До окремих видів договору оренди та договорів оренди окремих видів майна (прокат, оренда транспортних засобів, оренда будівель і споруд, оренда підприємств, фінансова оренда) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці договори.

§ 2. Прокат

Стаття 626. Договір прокату

1. За договором прокату орендодавець, здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату у тимчасове володіння та користування.

Майно, надане за договором прокату, використовується для споживчих цілей, якщо інше не передбачено договором або не випливає із суті зобов'язання.

2. Договір прокату укладається в письмовій формі.

3. Договір прокату є публічним договором (стаття 426).

Стаття 627. Строк договору прокату

1. Договір прокату укладається на строк до одного року.

2. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на поновлення договору оренди (стаття 621) до договору прокату не застосовуються.

3. Орендар має право відмовитися від договору прокату в будь-який час, письмово попередивши про свій намір орендодавця не менш ніж за десять днів.

Стаття 628. Надання майна орендарю

Орендодавець, завершальний договір прокату, зобов'язаний у присутності орендаря перевірити справність що здається в оренду майна, а також ознайомити орендаря з правилами експлуатації майна або видати йому письмові інструкції про користування цим майном.

Стаття 629. Усунення недоліків зданого в оренду майна

1. При виявленні орендарем недоліків зданого в оренду майна, повністю або частково перешкоджають користуванню ним, орендодавець зобов'язаний у десятиденний строк з дня заяви орендаря про недоліки, якщо коротший строк не встановлений договором прокату, безоплатно усунути недоліки майна на місці або зробити заміну даного майна іншим аналогічним майном, що перебуває в належному стані.

2. Якщо недоліки орендованого майна з'явилися наслідком порушення орендарем правил експлуатації та утримання майна, орендар оплачує орендодавцю вартість ремонту і транспортування майна.

Стаття 630. Орендна плата за договором прокату

1. Орендна плата за договором прокату встановлюється у вигляді визначених у твердій сумі платежів, внесених періодично або одноразово.

2. У разі дострокового повернення майна орендарем орендодавець повертає йому відповідну частину отриманої орендної плати, обчислюючи її з дня, наступного за днем фактичного повернення майна.

3. Стягнення з орендаря заборгованості з орендної плати проводиться в безспірному порядку на основі виконавчого напису нотаріуса.

Стаття 631. Користування орендованим майном

1. Капітальний та поточний ремонт майна, зданого в оренду за договором прокату, є обов'язком орендодавця.

2. Здача в суборенду майна, наданого орендарю за договором прокату, передача ним своїх прав та обов'язків за договором прокату іншій особі, надання цього майна в безоплатне користування, заставу орендних прав і внесення їх як майнового внеску до господарські товариства і товариства або пайового внеску у виробничі кооперативи не допускаються.

§ 3. Оренда транспортних засобів

1. Оренда транспортного засобу з наданням послуг

з управління і технічної експлуатації

Стаття 632. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем

За договором оренди (фрахтування на час) транспортного засобу з екіпажем орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації.

Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий строк (стаття 621) до договору оренди транспортного засобу з екіпажем не застосовуються.

Стаття 633. Форма договору оренди транспортного засобу з екіпажем

Договір оренди транспортного засобу з екіпажем повинен бути укладений у письмовій формі незалежно від його терміну. До такого договору не застосовуються правила про реєстрацію договорів оренди, передбачені пунктом 2 статті 609 цього Кодексу.

Стаття 634. Обов'язок орендодавця з утримання транспортного засобу

Орендодавець протягом усього терміну договору оренди транспортного засобу з екіпажем зобов'язаний підтримувати належний стан зданого в оренду транспортного засобу, включаючи здійснення поточного і капітального ремонту і надання необхідного приладдя.

Стаття 635. Обов'язки орендодавця з управління і технічної експлуатації транспортного засобу

1. Надані орендарю орендодавцем послуги з управління і технічної експлуатації транспортного засобу повинні забезпечувати його нормальну і безпечну експлуатацію відповідно до цілей оренди, зазначеними в договорі. Договором оренди транспортного засобу з екіпажем може бути передбачений більш широке коло послуг, що надаються орендарю.

2. Склад екіпажу транспортного засобу та його кваліфікація повинні відповідати обов'язковим для сторін правилам та умовам договору, а якщо обов'язковими для сторін правилами такі вимоги не встановлені, вимогам звичайної практики експлуатації транспортного засобу даного виду та умов договору.

Члени екіпажу є працівниками орендодавця. Вони підпорядковуються розпорядженням орендодавця, що належать до управління і технічної експлуатації, і розпорядженням орендаря, що стосуються комерційної експлуатації транспортного засобу.

Якщо договором оренди не передбачено інше, витрати по оплаті послуг членів екіпажу, а також витрати на їх утримання несе орендодавець.

Стаття 636. Обов'язок орендаря по оплаті витрат, пов'язаних з комерційною експлуатацією транспортного засобу

Якщо інше не передбачено договором оренди транспортного засобу з екіпажем, орендар несе витрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією транспортного засобу, у тому числі витрати на оплату палива й інших витрачених у процесі експлуатації матеріалів і на оплату зборів.

Стаття 637. Страхування транспортного засобу

Якщо інше не передбачено договором оренди транспортного засобу з екіпажем, обов'язок страхувати транспортний засіб і (або) страхувати відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяна ним або у зв'язку з його експлуатацією, покладається на орендодавця в тих випадках, коли таке страхування є обов'язковим у силу закону або договору.

Стаття 638. Договори з третіми особами про використання транспортного засобу

1. Якщо договором оренди транспортного засобу з екіпажем не передбачено інше, орендар має право без згоди орендодавця здавати транспортний засіб в суборенду.

2. Орендар в рамках здійснення комерційної експлуатації орендованого транспортного засобу має право без згоди орендодавця від свого імені укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, якщо вони не суперечать цілям використання транспортного засобу, вказаним в договорі оренди, а якщо такі цілі не встановлені, призначенням транспортного засобу .

Стаття 639. Відповідальність за шкоду, заподіяну транспортному засобу

У разі загибелі або пошкодження орендованого транспортного засобу орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки, якщо останній доведе, що загибель або пошкодження транспортного засобу відбулися за обставинами, за які орендар відповідає згідно з законом або договором оренди.

Стаття 640. Відповідальність за шкоду, заподіяну транспортним засобом

Відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам орендованим транспортним засобом, його механізмами, пристроями, устаткуванням, несе орендодавець відповідно до правил, передбачених главою 59 цього Кодексу. Він має право пред'явити до орендаря регресну вимогу про відшкодування сум, виплачених третім особам, якщо доведе, що шкода виникла з вини орендаря.

Стаття 641. Особливості оренди окремих видів транспортних засобів

Транспортними статутами і кодексами можуть бути встановлені інші, крім передбачених цим параграфом, особливості оренди окремих видів транспортних засобів з наданням послуг з управління і технічної експлуатації.

2. Оренда транспортного засобу без надання послуг

з управління і технічної експлуатації

Стаття 642. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу

За договором оренди транспортного засобу без екіпажу орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння та користування без надання послуг з управління ним і його технічної експлуатації.

Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий строк (стаття 621) до договору оренди транспортного засобу без екіпажа не застосовуються.

Стаття 643. Форма договору оренди транспортного засобу без екіпажу

Договір оренди транспортного засобу без екіпажу повинен бути укладений у письмовій формі незалежно від його терміну. До такого договору не застосовуються правила про реєстрацію договорів оренди, передбачені пунктом 2 статті 609 цього Кодексу.

Стаття 644. Обов'язок орендаря за змістом транспортного засобу

Орендар протягом усього терміну договору оренди транспортного засобу без екіпажу зобов'язаний підтримувати належний стан орендованого транспортного засобу, включаючи здійснення поточного і капітального ремонту.

Стаття 645. Обов'язки орендаря по управлінню транспортним засобом і за його технічної експлуатації

Орендар своїми силами здійснює управління орендованим транспортним засобом і його експлуатацію, як комерційну, так і технічну.

Стаття 646. Обов'язок орендаря по оплаті витрат на утримання транспортного засобу

Якщо інше не передбачено договором оренди транспортного засобу без екіпажу, орендар несе витрати на утримання орендованого транспортного засобу, його страхування, включаючи страхування своєї відповідальності, а також витрати, що виникають у зв'язку з його експлуатацією.

Стаття 647. Договори з третіми особами про використання транспортного засобу

1. Якщо договором оренди транспортного засобу без екіпажа не передбачено інше, орендар має право без згоди орендодавця здавати орендований транспортний засіб у суборенду на умовах договору оренди транспортного засобу з екіпажем або без екіпажу.

2. Орендар має право без згоди орендодавця від свого імені укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, якщо вони не суперечать цілям використання транспортного засобу, вказаним в договорі оренди, а якщо такі цілі не встановлені, призначенням транспортного засобу.

Стаття 648. Відповідальність за шкоду, заподіяну транспортним засобом

Відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам транспортним засобом, його механізмами, пристроями, устаткуванням, несе орендар відповідно до правил глави 59 цього Кодексу.

Стаття 649. Особливості оренди окремих видів транспортних засобів

Транспортними статутами і кодексами можуть бути встановлені інші, крім передбачених цим параграфом, особливості оренди окремих видів транспортних засобів без надання послуг з управління і технічної експлуатації.

§ 4. Оренда будинків і споруд

Стаття 650. Договір оренди будівлі або споруди

1. За договором оренди будівлі або споруди орендодавець зобов'язується передати у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування орендарю будівлю або споруду.

2. Правила цього параграфа застосовуються до оренди підприємств, якщо інше не передбачено правилами цього Кодексу про оренду підприємства.

Стаття 651. Форма та державна реєстрація договору оренди будівлі або споруди

1. Договір оренди будівлі або споруди укладається в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (пункт 2 статті 434).

Недотримання форми договору оренди будівлі або споруди тягне його недійсність.

Про відмову в задоволенні скарги про визнання не відповідними Конституції РФ положень пункту 2 статті 651 см. визначення Конституційного Суду РФ від 05.07.2001 N 132-О.

З питання про застосування пункту 2 статті 651 см. інформаційний лист Президії ВАС РФ від 01.06.2000 N 53.

2. Договір оренди будівлі або споруди, укладений на строк не менше року, підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації.

Стаття 652. Права на земельну ділянку при оренді знаходиться на ньому будівлі або споруди

1. За договором оренди будівлі або споруди орендарю одночасно з передачею прав володіння і користування такою нерухомістю передаються права на ту частину земельної ділянки, яка зайнята цією нерухомістю і необхідна для її використання.

2. У випадках, коли орендодавець є власником земельної ділянки, на якій знаходиться здається в оренду будівлю або споруду, орендарю надається право оренди чи передбачене договором оренди будівлі або споруди інше право на відповідну частину земельної ділянки.

Якщо договором не визначено передане орендарю право на відповідну земельну ділянку, до нього переходить на строк оренди будівлі або споруди право користування тією частиною земельної ділянки, яка зайнята будівлею або спорудою і необхідна для його використання відповідно до його призначення.

3. Оренда будівлі або споруди, що знаходиться на земельній ділянці, не належить орендодавцю на праві власності, допускається без згоди власника цієї ділянки, якщо це не суперечить умовам користування такою ділянкою, встановленим законом або договором з власником земельної ділянки.

Стаття 653. Збереження орендарем будівлі або споруди права користування земельною ділянкою при його продажу

У випадках, коли земельна ділянка, на якій знаходиться орендований будинок або споруду, продається іншій особі, за орендарем цього будинку або споруди зберігається право користування частиною земельної ділянки, яка зайнята будівлею або спорудою і необхідна для його використання, на умовах, що діяли до продажу земельної ділянки.

Стаття 654. Розмір орендної плати

1. Договір оренди будівлі або споруди повинен передбачати розмір орендної плати. При відсутності погодженого сторонами в письмовій формі умови про розмір орендної плати договір оренди будівлі або споруди вважається неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені пунктом 3 статті 424 цього Кодексу, не застосовуються.

2. Встановлена ​​в договорі оренди будівлі або споруди плата за користування будівлею або спорудою включає плату за користування земельною ділянкою, на якій воно розташоване, чи переданої разом з ним відповідною частиною ділянки, якщо інше не передбачено законом або договором.

3. У випадках, коли плата за оренду будівлі або споруди встановлена ​​в договорі на одиницю площі будівлі (споруди) або іншого показника її розміру, орендна плата визначається виходячи з фактичного розміру переданого орендарю будівлі або споруди.

Стаття 655. Передача будівлі або споруди

1. Передача будівлі або споруди орендодавцем і прийняття його орендарем здійснюються за передавальним актом або іншого документа про передачу, підписується сторонами.

Якщо інше не передбачено законом або договором оренди будівлі або споруди, зобов'язання орендодавця передати будівлю або споруду орендарю вважається виконаним після надання його орендарю у володіння або користування і підписання сторонами відповідного документа про передачу.

Ухилення однієї із сторін від підписання документа про передачу будівлі або споруди на умовах, передбачених договором, розглядається як відмова відповідно орендодавця від виконання обов'язку з передачі майна, а орендаря від прийняття майна.

2. При припинення договору оренди будівлі або споруди орендований будинок або споруда повинна бути повернуто орендодавцю з дотриманням правил, передбачених пунктом 1 цієї статті.

§ 5. Оренда підприємств

Стаття 656. Договір оренди підприємства

1. За договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату у тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші входять до складу підприємства основні засоби, передати в порядку, на умовах і в межах, визначених договором, запаси сировини, палива, матеріалів та інші оборотні кошти, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами і устаткуванням, інші майнові права орендодавця, пов'язані з підприємством, права на позначення, індивідуалізують діяльність підприємства , та інші виключні права, а також поступитися йому права вимоги та перевести на нього борги, пов'язані з підприємству. Передача прав володіння та користування перебувають у власності інших осіб майном, у тому числі землею та іншими природними ресурсами, проводиться в порядку, передбаченому законом та іншими правовими актами.

2. Права орендодавця, отримані ним на підставі дозволу (ліцензії) на заняття відповідною діяльністю, не підлягають передачі орендарю, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. Включення до складу переданого за договором підприємства зобов'язань, виконання яких орендарем неможливо при відсутності в нього такого дозволу (ліцензії), не звільняє орендодавця від відповідних зобов'язань перед кредиторами.

Стаття 657. Права кредиторів при оренді підприємства

1. Кредитори за зобов'язаннями, включеним до складу підприємства, повинні бути до його передачі орендарю письмово повідомлені орендодавцем про передачу підприємства в оренду.

2. Кредитор, який письмово не повідомив орендодавцю про свою згоду на переведення боргу, має право протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про передачу підприємства в оренду зажадати припинення або дострокового виконання зобов'язання і відшкодування завданих цим збитків.

3. Кредитор, який не був повідомлений про передачу підприємства в оренду в порядку, передбаченому пунктом 1 цієї статті, може пред'явити позов про задоволення вимог, передбачених пунктом 2 цієї статті, протягом року з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про передачу підприємства в оренду.

4. Після передачі підприємства в оренду орендодавець і орендар несуть солідарну відповідальність по включених до складу переданого підприємства боргах, які були переведені на орендаря без згоди кредитора.

Стаття 658. Форма та державна реєстрація договору оренди підприємства

1. Договір оренди підприємства укладається в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (пункт 2 статті 434).

2. Договір оренди підприємства підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації.

3. Недотримання форми договору оренди підприємства тягне його недійсність.

Стаття 659. Передача орендованого підприємства

Передача підприємства орендарю здійснюється по передавальному акту.

Підготовка підприємства до передачі, включаючи складання та подання на підписання передавального акта, є обов'язком орендодавця і здійснюється за його рахунок, якщо інше не передбачено договором оренди підприємства.

Стаття 660. Користування майном орендованого підприємства

Якщо інше не передбачено договором оренди підприємства, орендар має право без згоди орендодавця продавати, обмінювати, надавати в тимчасове користування або позику матеріальні цінності, що входять до складу майна орендованого підприємства, здавати їх у суборенду і передавати свої права та обов'язки за договором оренди щодо таких цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зменшення вартості підприємства і не порушує інших положень договору оренди підприємства. Зазначений порядок не застосовується щодо землі та інших природних ресурсів, а також в інших випадках, передбачених законом.

Якщо інше не передбачено договором оренди підприємства, орендар має право без згоди орендодавця вносити зміни до складу орендованого майнового комплексу, проводити його реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, що збільшує його вартість.

Стаття 661. Обов'язки орендаря з утримання підприємства та оплату витрат на його експлуатацію

1. Орендар підприємства зобов'язаний протягом усього терміну дії договору оренди підприємства підтримувати підприємство в належному технічному стані, у тому числі здійснювати його поточний і капітальний ремонт.

2. На орендаря покладаються витрати, пов'язані з експлуатацією орендованого підприємства, якщо інше не передбачено договором, а також зі сплатою платежів по страхуванню орендованого майна.

Стаття 662. Внесення орендарем поліпшень в орендоване підприємство

Орендар підприємства має право на відшкодування йому вартості невіддільних поліпшень орендованого майна незалежно від дозволу орендодавця на такі поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди підприємства.

Орендодавець може бути звільнений судом від обов'язку відшкодувати орендарю вартість таких поліпшень, якщо доведе, що витрати орендаря на ці поліпшення підвищують вартість орендованого майна невідповідно поліпшення його якості та (або) експлуатаційних властивостей або при здійсненні таких поліпшень були порушені принципи сумлінності і розумності.

Стаття 663. Застосування до договору оренди підприємства правил про наслідки недійсності угод, про зміну і про розірвання договору

Правила цього Кодексу про наслідки недійсності угод, про зміну і про розірвання договору, що передбачають повернення або стягнення в натурі отриманого за договором з одного боку або з обох сторін, застосовуються до договору оренди підприємства, якщо такі наслідки не порушують істотно права та охоронювані законом інтереси кредиторів орендодавця і орендаря, інших осіб і не суперечать суспільним інтересам.

Стаття 664. Повернення орендованого підприємства

При припиненні договору оренди підприємства орендований майновий комплекс повинен бути повернутий орендодавцю з дотриманням правил, передбачених статтями 656, 657 і 659 цього Кодексу. Підготовка підприємства до передачі орендодавцю, включаючи складання та подання на підписання передавального акта, є в цьому випадку обов'язком орендаря і здійснюється за його рахунок, якщо інше не передбачено договором.

§ 6. Фінансова оренда (лізинг)

Стаття 665. Договір фінансової оренди

За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату у тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. Орендодавець в цьому випадку не несе відповідальності за вибір предмета оренди і продавця.

Договором фінансової оренди може бути передбачено, що вибір продавця і придбаного майна здійснюється орендодавцем.

Стаття 666. Предмет договору фінансової оренди

Предметом договору фінансової оренди можуть бути будь-які неспоживна речі, використовувані для підприємницької діяльності, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів.

Стаття 667. Повідомлення продавця про здачу майна в оренду

Орендодавець, набуваючи майна для орендаря, повинен повідомити продавця про те, що майно призначене для передачі його в оренду певній особі.

Стаття 668. Передача орендарю предмета договору фінансової оренди

1. Якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, майно, що є предметом цього договору, передається продавцем безпосередньо орендареві в місці знаходження останнього.

2. У разі, коли майно, що є предметом договору фінансової оренди, не передане орендареві в зазначений в цьому договорі термін, а якщо в договорі такий термін не вказаний, в розумний термін, орендар має право, якщо прострочення допущене за обставинами, за які відповідає орендодавець, зажадати розірвання договору та відшкодування збитків.

Стаття 669. Перехід до орендаря ризику випадкової загибелі або випадкового псування майна

Ризик випадкової загибелі або випадкового псування орендованого майна переходить до орендаря у момент передачі йому орендованого майна, якщо інше не передбачено договором фінансової оренди.

Стаття 670. Відповідальність продавця

1. Орендар має право пред'являти безпосередньо продавцеві майна, що є предметом договору фінансової оренди, вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу, укладеного між продавцем і орендодавцем, зокрема відносно якості і комплектності майна, термінів його постачання, і в інших випадках неналежного виконання договору продавцем. При цьому орендар має права і несе обов'язки, передбачені цим Кодексом для покупця, окрім обов'язку сплатити придбане майно, неначебто він був стороною договору купівлі-продажу зазначеного майна. Проте орендар не може розірвати договір купівлі-продажу з продавцем без згоди орендодавця.

У відносинах з продавцем орендар і орендодавець виступають як солідарні кредитори (стаття 326).

2. Якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, орендодавець не відповідає перед орендарем за виконання продавцем вимог, що випливають із договору купівлі-продажу, крім випадків, коли відповідальність за вибір продавця лежить на орендодавцеві. В останньому випадку орендар має право за своїм вибором пред'являти вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу, як безпосередньо продавцеві майна, так і орендодавцеві, які несуть солідарну відповідальність.

Глава 35. Наймання житлового приміщення

Стаття 671. Договір найму житлового приміщення

1. За договором найму житлового приміщення одна сторона - власник житлового приміщення або уповноваженою ним особа (наймодавець) - зобов'язується надати іншій стороні (наймачеві) житлове приміщення за плату у володіння і користування для проживання в ньому.

2. Юридичним особам житлове приміщення може бути надано у володіння та (або) користування на основі договору оренди або іншого договору. Юридична особа може використовувати житлове приміщення тільки для проживання громадян.

Стаття 672. Договір найму житлового приміщення в державному та муніципальному житловому фонді соціального використання

1. У державному та муніципальному житловому фонді соціального використання житлові приміщення надаються громадянам за договором соціального найму житлового приміщення.

2. Проживають за договором соціального найму житлового приміщення спільно з наймачем члени його сім'ї користуються всіма правами і несуть всі обов'язки за договором найму житлового приміщення нарівні з наймачем.

На вимогу наймача та членів його сім'ї договір може бути укладений з одним із членів сім'ї. У разі смерті наймача або його вибуття з житлового приміщення договір укладається з одним із членів сім'ї, що проживають у житловому приміщенні.

3. Договір найму житлового приміщення полягає з підстав, на умовах і в порядку, передбачених житловим законодавством. До такого договору застосовуються правила статей 674, 675, 678, 680, пунктів 1 - 3 статті 685 цього Кодексу. Інші положення цього Кодексу застосовуються до договору соціального найму житлового приміщення, якщо інше не передбачено житловим законодавством.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 189-ФЗ)

Стаття 673. Об'єкт договору найму житлового приміщення

1. Об'єктом договору найму житлового приміщення може бути ізольоване житлове приміщення, придатне для постійного проживання (квартира, житловий будинок, частина квартири або житлового будинку).

Придатність житлового приміщення для проживання визначається в порядку, передбаченому житловим законодавством.

2. Наймач жилого приміщення в багатоквартирному будинку поряд з користуванням житловим приміщенням має право користуватися майном, зазначеним у статті 290 цього Кодексу.

Стаття 674. Форма договору найму житлового приміщення

Договір найму житлового приміщення укладається у письмовій формі.

Стаття 675. Збереження договору найму житлового приміщення при переході права власності на житлове приміщення

Перехід права власності на займане за договором найму житлове приміщення не тягне розірвання або зміни договору найму житлового приміщення. При цьому новий власник стає наймодавцем на умовах раніше укладеного договору найму.

Стаття 676. Обов'язки наймодавця жилого приміщення

1. Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві вільне житлове приміщення в стані, придатному для проживання.

2. Наймодавець зобов'язаний здійснювати належну експлуатацію житлового будинку, в якому знаходиться здане в найм жиле приміщення, надавати або забезпечувати надання наймачеві за плату необхідних комунальних послуг, забезпечувати проведення ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та пристроїв для надання комунальних послуг, що знаходяться в житловому приміщенні.

Стаття 677. Наймач і постійно проживають разом з ним громадяни

1. Наймачем за договором найму житлового приміщення може бути тільки громадянин.

2. У договорі повинні бути вказані громадяни, які постійно проживають в житловому приміщенні разом з наймачем. При відсутності в договорі таких вказівок вселення цих громадян проводиться відповідно до правил статті 679 цього Кодексу.

Громадяни, які постійно проживають разом з наймачем, мають рівні з ним права з користування житловим приміщенням. Відносини між наймачем і такими громадянами визначаються законом.

3. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за дії громадян, які постійно проживають разом з ним, які порушують умови договору найму житлового приміщення.

4. Громадяни, які постійно проживають разом з наймачем, можуть, сповістивши наймодавця, укласти з наймачем договір про те, що всі громадяни, які постійно проживають в житловому приміщенні, несуть разом з наймачем солідарну відповідальність перед наймодавцем. У цьому випадку такі громадяни є співнаймачі.

Стаття 678. Обов'язки наймача жилого приміщення

Наймач зобов'язаний використовувати житлове приміщення тільки для проживання, забезпечувати збереження житлового приміщення і підтримувати його в належному стані.

Наймач не вправі робити перебудову і реконструкцію житлового приміщення без згоди наймодавця.

Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за житлове приміщення. Якщо договором не встановлено інше, наймач зобов'язаний самостійно вносити комунальні платежі.

Стаття 679. Вселення громадян, які постійно проживають з наймачем

За згодою наймодавця, наймача і громадян, постійно з ним проживають, в житлове приміщення можуть бути вселені інші громадяни в якості постійно проживають з наймачем. При вселенні неповнолітніх дітей такої згоди не потрібно.

Вселення допускається за умови дотримання вимог законодавства про норму загальної площі житлового приміщення на одну людину, крім випадку вселення неповнолітніх дітей.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 189-ФЗ)

Стаття 680. Тимчасові мешканці

Наймач і громадяни, постійно з ним проживають, за спільною згодою та з попереднім повідомленням наймодавця вправі дозволити безоплатне проживання у житловому приміщенні тимчасовим мешканцям (користувачам). Наймодавець може заборонити проживання тимчасових мешканців за умови недотримання вимог законодавства про норму загальної площі житлового приміщення на одну людину. Термін проживання тимчасових мешканців не може перевищувати шість місяців.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 189-ФЗ)

Тимчасові мешканці не мають самостійним правом користування житловим приміщенням. Відповідальність за їхні дії перед наймодавцем несе наймач.

Тимчасові мешканці зобов'язані звільнити жиле приміщення після закінчення погодженого з ними строку проживання, а якщо строк не погоджений, не пізніше семи днів з дня пред'явлення відповідної вимоги наймачем або будь-яким громадянином, постійно з ним проживають.

Стаття 681. Ремонт зданого в найм житлового приміщення

1. Поточний ремонт зданого в найм житлового приміщення є обов'язком наймача, якщо інше не встановлено договором найму житлового приміщення.

2. Капітальний ремонт зданого в найм житлового приміщення є обов'язком наймодавця, якщо інше не встановлено договором найму житлового приміщення.

3. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться здане в найм жиле приміщення, якщо таке переобладнання істотно змінює умови користування житловим приміщенням, без згоди наймача не допускається.

Стаття 682. Плата за житлове приміщення

1. Розмір плати за житлове приміщення встановлюється за згодою сторін у договорі найму житлового приміщення. У разі, якщо відповідно до закону встановлено максимальний розмір плати за житлове приміщення, плата, встановлена ​​у договорі, не повинна перевищувати цей розмір.

2. Одностороння зміна розміру плати за житлове приміщення не допускається, за винятком випадків, передбачених законом або договором.

3. Плата за житлове приміщення має вноситися наймачем у строки, передбачені договором найму житлового приміщення. Якщо договором строки не передбачені, плата повинна вноситися наймачем щомісяця у порядку, встановленому Житловим кодексом Російської Федерації.

Стаття 683. Термін у договорі найму житлового приміщення

1. Договір найму житлового приміщення укладається на термін, що не перевищує п'яти років. Якщо в договорі строк не визначений, договір вважається укладеним на п'ять років.

2. До договору найму житлового приміщення, укладеним на строк до одного року (короткостроковий найм), не застосовуються правила, передбачені пунктом 2 статті 677, статтями 680, 684 - 686, абзацом четвертим пункту 2 статті 687 цього Кодексу, якщо договором не передбачено інше.

Стаття 684. Переважне право наймача на укладення договору на новий термін

Після закінчення терміну договору найму житлового приміщення наймач має переважне право на укладення договору найму житлового приміщення на новий термін.

Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору найму житлового приміщення наймодавець повинен запропонувати наймачеві укласти договір на тих же або інших умовах або попередити наймача про відмову від продовження договору у зв'язку з рішенням не здавати протягом не менше року житлове приміщення в оренду. Якщо наймодавець не виконав цього обов'язку, а наймач не відмовився від продовження договору, договір вважається продовженим на тих самих умовах і на той самий строк.

При узгодженні умов договору наймач не має права вимагати збільшення числа осіб, які постійно з ним проживають за договором найму житлового приміщення.

Якщо наймодавець відмовився від продовження договору у зв'язку з рішенням не здавати приміщення в оренду, але протягом року з дня закінчення строку договору з наймачем уклав договір найму житлового приміщення з іншою особою, наймач має право вимагати визнання такого договору недійсним і (або) відшкодування збитків, заподіяних відмовою поновити з ним договір.

Стаття 685. Піднайом житлового приміщення

1. За договором піднайму жилого приміщення наймач за згодою наймодавця передає на строк частину або все найняте ним помешкання у користування піднаймачеві. Піднаймач не набуває самостійного права користування житловим приміщенням. Відповідальним перед наймодавцем за договором найму житлового приміщення залишається наймач.

2. Договір піднайму жилого приміщення може бути укладений за умови дотримання вимог законодавства про норму загальної площі житлового приміщення на одну людину.

(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 189-ФЗ)

3. Договір піднайму жилого приміщення є оплатним.

4. Строк договору піднайму жилого приміщення не може перевищувати строку договору найму житлового приміщення.

5. При достроковому припиненні договору найму житлового приміщення одночасно з ним припиняється договір піднайму житлового приміщення.

6. На договір піднайму житлового приміщення не поширюються правила про переважне право на укладення договору на новий термін.

Стаття 686. Заміна наймача у договорі найму житлового приміщення

1. На вимогу наймача та інших громадян, постійно з ним проживають, і за згодою наймодавця наймач у договорі найму житлового приміщення може бути замінений однією з повнолітніх громадян, які постійно проживають з наймачем.

2. У разі смерті наймача або його вибуття з житлового приміщення договір продовжує діяти на тих же умовах, а наймачем стає один із громадян, які постійно проживають з колишнім наймачем, за спільною згодою між ними. Якщо така згода не досягнута, всі громадяни, які постійно проживають в житловому приміщенні, стають співнаймачі.

Стаття 687. Розірвання договору найму житлового приміщення

1. Наймач жилого приміщення вправі за згодою інших громадян, які постійно проживають з ним, у час розірвати договір найму з письмовим попередженням наймодавця за три місяці.

2. Договір найму житлового приміщення може бути розірваний в судовому порядку на вимогу наймодавця у випадках:

невнесення наймачем плати за житлове приміщення за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий термін, а при короткостроковому наймі у разі невнесення плати більше двох разів після закінчення встановленого договором строку платежу;

руйнування або псування житлового приміщення наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає.

За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше року для усунення ним порушень, що стали підставою для розірвання договору найму житлового приміщення. Якщо протягом визначеного судом терміну наймач не усуне допущених порушень або не прийме всіх необхідних заходів для їх усунення, суд за повторним зверненням наймодавця приймає рішення про розірвання договору найму житлового приміщення. При цьому на прохання наймача суд у рішенні про розірвання договору може відстрочити виконання рішення на строк не більше року.

3. Договір найму житлового приміщення може бути розірваний в судовому порядку на вимогу однієї із сторін у договорі:

якщо приміщення перестає бути придатним для постійного проживання, а також у разі його аварійного стану;

в інших випадках, передбачених житловим законодавством.

4. Якщо наймач житлового приміщення або інші громадяни, за дії яких він відповідає, використовують житлове приміщення не за призначенням або систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може попередити наймача про необхідність усунення порушення.

Якщо наймач або інші громадяни, за дії яких він відповідає, після попередження продовжують використовувати житлове приміщення не за призначенням або порушувати права та інтереси сусідів, наймодавець має право в судовому порядку розірвати договір найму житлового приміщення. У цьому випадку застосовуються правила, передбачені абзацом четвертим пункту 2 цієї статті.

Стаття 688. Наслідки розірвання договору найму житлового приміщення

У разі розірвання договору найму житлового приміщення наймач та інші громадяни, що проживають у житловому приміщенні до моменту розірвання договору, підлягають виселенню з житлового приміщення на підставі рішення суду.

Глава 36. Безоплатне користування

Стаття 689. Договір безоплатного користування

1. За договором безоплатного користування (договору позики) одна сторона (позичкодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування другій стороні (ссудополучателя), а остання зобов'язується повернути ту ж річ у тому стані, в якому вона її отримала, з урахуванням нормального зносу або в стані, обумовленому договором.

2. До договору безоплатного користування відповідно застосовуються правила, передбачені статтею 607, пунктом 1 та абзацу першого пункту 2 статті 610, пунктами 1 і 3 статті 615, пунктом 2 статті 621, пунктами 1 і 3 статті 623 цього Кодексу.

Стаття 690. Позикодавець

1. Право передачі речі у безоплатне користування належить її власнику та іншим особам, уповноваженим на те законом або власником.

2. Комерційна організація не має права передавати майно у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органів управління або контролю.

Стаття 691. Надання речі у безоплатне користування

1. Позикодавець зобов'язаний надати річ у стані, який відповідає умовам договору безоплатного користування та її призначенням.

2. Річ надається у безоплатне користування з усіма її приладдям і відносяться до неї документами (інструкцією по використанню, технічним паспортом і т.п.), якщо інше не передбачено договором.

Якщо такі речі та документи передані не були, проте без них річ не може бути використана за призначенням або її використання в значній мірі втрачає цінність для ссудополучателя, останній має право вимагати надання йому таких приналежностей і документів або розірвання договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

Стаття 692. Наслідки ненадання речі у безоплатне користування

Якщо позичкодавець не передає річ ссудополучателя, останній має право вимагати розірвання договору безоплатного користування та відшкодування понесених ним реального збитку.

Стаття 693. Відповідальність за недоліки речі, переданої у безоплатне користування

1. Ссудодатель відповідає за недоліки речі, які він навмисно або з грубої необережності не застеріг при укладанні договору безоплатного користування.

При виявленні таких недоліків ссудополучатель має право за своїм вибором вимагати від ссудодателя безоплатного усунення недоліків речі або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків речі або дострокового розірвання договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

2. Позикодавець, сповіщений про вимоги ссудополучателя або про його намір усунути недоліки речі за рахунок ссудодателя, може без зволікання провести заміну несправної речі іншої аналогічної річчю, що знаходиться в належному стані.

3. Позикодавець не відповідає за недоліки речі, які були ним обумовлені при укладенні договору, або були заздалегідь відомі ссудополучателя, або повинні були бути виявлені ссудополучателя під час огляду речі або перевірки її справності при укладенні договору або при передачі речі.

Стаття 694. Права третіх осіб на річ, передану в безоплатне користування

Передача речі у безоплатне користування не є підставою для зміни або припинення прав третіх осіб на цю річ.

При укладанні договору безоплатного користування Ссудодатель зобов'язаний попередити ссудополучателя про всі права третіх осіб на цю річ (сервітут, право застави тощо). Невиконання цього обов'язку дає ссудополучателя право вимагати розірвання договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

Стаття 695. Обов'язки ссудополучателя за змістом речі

Ссудополучатель зобов'язаний підтримувати річ, отриману у безоплатне користування, у справному стані, включаючи здійснення поточного і капітального ремонту, і нести всі витрати на її утримання, якщо інше не передбачено договором безоплатного користування.

Стаття 696. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження речі

Ссудополучатель несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження отриманої у безоплатне користування речі, якщо річ загинула або була зіпсована у зв'язку з тим, що він використав її не відповідно до договору безоплатного користування або призначенням речі або передав її третій особі без згоди ссудодателя. Ссудополучатель несе також ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження речі, якщо з урахуванням фактичних обставин міг запобігти її загибель або псування, пожертвувавши своєю річчю, але вважав за краще зберегти свою річ.

Стаття 697. Відповідальність за шкоду, заподіяну третій особі в результаті використання речі

Ссудодатель відповідає за шкоду, заподіяну третій особі в результаті використання речі, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок умислу чи грубої необережності ссудополучателя або особи, яка має ця річ виявилася за згодою ссудодателя.

Стаття 698. Дострокове розірвання договору безоплатного користування

1. Позикодавець має право вимагати дострокового розірвання договору безоплатного користування у випадках, коли ссудополучателя:

використовує річ не відповідно до договору або призначення речі;

не виконує обов'язків з підтримання речі у справному стані або її змісту;

істотно погіршує стан речі;

без згоди ссудодателя передав річ третій особі.

2. Ссудополучатель вправі вимагати дострокового розірвання договору безоплатного користування:

при виявленні недоліків, які роблять нормальне використання речі неможливим або обтяжливим, про наявність яких він не знав і не міг знати в момент укладання договору;

якщо річ в силу обставин, за які він не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання;

якщо при укладенні договору позикодавець не попередив його про права третіх осіб на передану річ;

при невиконанні позикодавцем обов'язку передати річ або її приналежності й пов'язані з нею документи.

Стаття 699. Відмова від договору безоплатного користування

1. Кожна зі сторін має право у будь який час відмовитися від договору безоплатного користування, укладеного без зазначення строку, сповістивши про це іншу сторону за один місяць, якщо договором не передбачений інший строк повідомлення.

2. Якщо інше не передбачено договором, ссудополучатель має право у будь який час відмовитися від договору, укладеного із зазначенням строку, у порядку, передбаченому пунктом 1 цієї статті.

Стаття 700. Зміна сторін у договорі безоплатного користування

1. Позикодавець має право здійснити відчуження речі або передати її в оплатне користування третій особі. При цьому до нового власника чи користувача переходять права за раніше укладеним договором безоплатного користування, а його права відносно речі обтяжується правами ссудополучателя.

2. У разі смерті громадянина-ссудодателя або реорганізації або ліквідації юридичної особи - ссудодателя права та обов'язки ссудодателя за договором безоплатного користування переходять до спадкоємця (правонаступнику) або до іншої особи, до якого перейшло право власності на річ або інше право, на підставі якого річ була передана у безоплатне користування.

У разі реорганізації юридичної особи - ссудополучателя його права та обов'язки за договором переходять до юридичної особи, що є його правонаступником, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 701. Припинення договору безоплатного користування

Договір безоплатного користування припиняється у разі смерті громадянина-ссудополучателя або ліквідації юридичної особи - ссудополучателя, якщо інше не передбачено договором.

Глава 37. Підряд

§ 1. Загальні положення про підряд

Стаття 702. Договір підряду

1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.

2. До окремих видів договору підряду (побутової поспіль, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб) положення, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці види договорів.

Стаття 703. Роботи, що виконуються за договором підряду

1. Договір підряду укладається на виготовлення або переробку (обробку) речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

2. За договором підряду, укладеним на виготовлення речі, підрядник передає права на неї замовнику.

3. Якщо інше не передбачено договором, підрядник самостійно визначає способи виконання завдання замовника.

Стаття 704. Виконання роботи коштом підрядника

1. Якщо інше не передбачено договором підряду, робота виконується коштом підрядника - з його матеріалів, його силами і засобами.

2. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалів та устаткування, обтяжених правами третіх осіб.

Стаття 705. Розподіл ризиків між сторонами

1. Якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законами або договором підряду:

ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого використовуваного для виконання договору майна несе надала їх сторона;

ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи до її приймання замовником несе підрядник.

2. При простроченні передачі або приймання результату роботи ризики, передбачені в пункті 1 цієї статті, несе сторона, яка допустила прострочення.

Стаття 706. Генеральний підрядник і субпідрядник

1. Якщо із закону або договору підряду не випливає обов'язок підрядника виконати передбачену в договорі роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб (субпідрядників). У цьому випадку підрядник виступає в ролі генерального підрядника.

2. Підрядник, який залучив до виконання договору підряду субпідрядника в порушення положень пункту 1 цієї статті або договору, несе перед замовником відповідальність за збитки, заподіяні участю субпідрядника у виконанні договору.

3. Генеральний підрядник несе перед замовником відповідальність за наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань субпідрядником відповідно до правил пункту 1 статті 313 і статтею 403 цього Кодексу, а перед субпідрядником - відповідальність за невиконання або неналежне виконання замовником зобов'язань за договором підряду.

Якщо інше не передбачено законом або договором, замовник і субпідрядник не вправі пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником.

4. За згодою генерального підрядника замовник має право укласти договори на виконання окремих робіт з іншими особами. У цьому випадку вказані особи несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання роботи безпосередньо перед замовником.

Стаття 707. Участь у виконанні роботи декількох осіб

1. Якщо на стороні підрядника виступають одночасно дві особи або більше, при неподільності предмета зобов'язання вони визнаються по відношенню до замовника солідарними боржниками і відповідно солідарними кредиторами.

2. При подільності предмета зобов'язання, а також в інших випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або договором, кожне з зазначених у пункті 1 цієї статті осіб набуває права і несе обов'язки по відношенню до замовника в межах своєї частки (стаття 321).

Стаття 708. Терміни виконання роботи

1. У договорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи. За погодженням між сторонами в договорі можуть бути передбачені також терміни завершення окремих етапів роботи (проміжні терміни).

Якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або не передбачено договором, підрядник несе відповідальність за порушення як початкового і кінцевого, так і проміжних строків виконання роботи.

2. Зазначені в договорі підряду початковий, кінцевий і проміжні терміни виконання роботи можуть бути змінені у випадках і в порядку, передбачених договором.

3. Зазначені в пункті 2 статті 405 цього Кодексу наслідки прострочення виконання наступають при порушенні кінцевого терміну виконання роботи, а також інших встановлених договором підряду строків.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 213-ФЗ)

Стаття 709. Ціна роботи

1. У договорі підряду вказуються ціна підлягає виконанню роботи або способи її визначення. При відсутності в договорі таких вказівок ціна визначається відповідно до пункту 3 статті 424 цього Кодексу.

2. Ціна у договорі підряду включає компенсацію витрат підрядника та належну йому винагороду.

3. Ціна роботи може бути визначена шляхом складання кошторису.

У випадку, коли робота виконується відповідно до кошторису, складеної підрядником, кошторис набуває чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження її замовником.

4. Ціна роботи (кошторис) може бути приблизної або твердої. При відсутності інших вказівок у договорі підряду ціна роботи вважається твердою.

5. Якщо виникла необхідність в проведенні додаткових робіт і з цієї причини в істотному перевищенні певної приблизно ціни роботи, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, не погодився на перевищення зазначеної в договорі підряду ціни роботи, має право відмовитися від договору. У цьому випадку підрядник може вимагати від замовника сплати йому ціни за виконану частину роботи.

Підрядник, своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення зазначеної в договорі ціни роботи, зобов'язаний виконати договір, зберігаючи право на оплату роботи за ціною, визначеною у договорі.

6. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого ціни, а замовник її зменшення, у тому числі у разі, коли в момент укладення договору підряду виключалася можливість передбачити повний обсяг підлягають виконанню робіт або необхідних для цього витрат.

При суттєвому зростанні вартості матеріалів і устаткування, наданих підрядчиком, а також надаються йому третіми особами послуг, які не можна було передбачити при укладанні договору, підрядник має право вимагати збільшення встановленої ціни, а при відмові замовника виконати цю вимогу - розірвання договору відповідно до статті 451 цього Кодексу.

Стаття 710. Економія підрядника

1. У випадках, коли фактичні витрати підрядника виявилися меншими за ті, які враховувалися при визначенні ціни роботи, підрядник зберігає право на оплату робіт за ціною, передбаченої договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримана підрядником економія вплинула на якість виконаних робіт.

2. У договорі підряду може бути передбачено розподіл отриманої підрядником економії між сторонами.

Стаття 711. Порядок оплати роботи

1. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підряднику обумовлену ціну після остаточної здачі результатів роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений термін, або за згодою замовника достроково.

2. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу або завдатку тільки у випадках і в розмірі, зазначених у законі або договорі підряду.

Стаття 712. Право підрядника на утримання

При невиконанні замовником обов'язку сплатити встановлену ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право на утримання відповідно до статей 359 і 360 цього Кодексу результату робіт, а також належать замовнику обладнання, переданої для переробки (обробки) речі , залишку невикористаного матеріалу та іншого опинилося у неї майна замовника до сплати замовником відповідних сум.

Стаття 713. Виконання роботи з використанням матеріалу замовника

1. Підрядник зобов'язаний використовувати наданий замовником матеріал ощадливо і обачно, після закінчення роботи представити замовникові звіт про використання матеріалу, а також повернути його залишок або за згодою замовника зменшити ціну роботи з урахуванням вартості залишається у підрядника невикористаного матеріалу.

2. Якщо результат роботи не було досягнуто або досягнутий результат виявився з недоліками, які роблять його не придатним для передбаченого у договорі підряду використання, а за відсутності в договорі відповідного умови не придатним для звичайного використання, з причин, викликаних недоліками наданого замовником матеріалу, підрядник має право вимагати оплати виконаної ним роботи.

3. Підрядник може здійснити право, зазначене у пункті 2 цієї статті, у разі, якщо доведе, що недоліки матеріалу не могли бути виявлені при належній прийманні підрядником цього матеріалу.

Стаття 714. Відповідальність підрядника за незбереження наданого замовником майна

Підрядник несе відповідальність за незбереження наданих замовником матеріалу, устаткування, переданої для переробки (обробки) речі або іншого майна, що опинився у володінні підрядника у зв'язку з виконанням договору підряду.

Стаття 715. Права замовника під час виконання роботи підрядником

1. Замовник має право у будь який час перевіряти хід і якість роботи, виконуваної підрядником, не втручаючись в його діяльність.

2. Якщо підрядник не приступає своєчасно до виконання договору підряду або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування збитків.

3. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові розумний строк для усунення недоліків і при невиконанні підрядчиком в призначений термін цієї вимоги відмовитися від договору підряду або доручити виправлення робіт іншій особі за рахунок підрядника, а також вимагати відшкодування збитків.

Стаття 716. Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника

1. Підрядник зобов'язаний негайно попередити замовника і до отримання від нього вказівок призупинити роботу при виявленні:

непридатності або недоброякісності наданих замовником матеріалу, устаткування, технічної документації або переданої для переробки (обробки) речі;

можливих несприятливих для замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;

інших не залежних від підрядчика обставин, які загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.

2. Підрядник, не попередив замовника про обставини, зазначених у пункті 1 цієї статті, або продовжив роботу, не чекаючи закінчення зазначеного в договорі терміну, а при його відсутності розумного строку для відповіді на попередження або незважаючи на своєчасне вказівку замовника про припинення роботи, не вправі при пред'явленні до нього або їм до замовника відповідних вимог посилатися на зазначені обставини.

3. Якщо замовник, незважаючи на своєчасне і обгрунтоване попередження з боку підрядника про обставини, зазначених у пункті 1 цієї статті, в розумний строк не замінить непридатні або недоброякісні матеріал, обладнання, технічну документацію або передану для переробки (обробки) річ, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не прийме інших необхідних заходів для усунення обставин, які загрожують її придатності, підрядник має право відмовитися від виконання договору підряду та вимагати відшкодування завданих його припиненням збитків.

Стаття 717. Відмова замовника від виконання договору підряду

Якщо інше не передбачено договором підряду, замовник може у будь-який час до здачі йому результату роботи відмовитися від виконання договору, сплативши підрядникові частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до отримання повідомлення про відмову замовника від виконання договору. Замовник також зобов'язаний відшкодувати підрядчику збитки, заподіяні припиненням договору підряду, в межах різниці між ціною, визначеною за всю роботу, і частиною ціни, виплаченої за виконану роботу.

Стаття 718. Сприяння замовника

1. Замовник зобов'язаний у випадках, в обсязі та в порядку, передбачених договором підряду, надавати підрядчику сприяння у виконанні роботи.

При невиконанні замовником цього обов'язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, або перенесення термінів виконання роботи, або збільшення зазначеної в договорі ціни роботи.

2. У випадках, коли виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або упущень замовника, підрядник зберігає право на сплату йому зазначеної в договорі ціни з урахуванням виконаної частини роботи.

Стаття 719. Невиконання замовником зустрічних обов'язків за договором підряду

1. Підрядник має право не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення замовником своїх обов'язків за договором підряду, зокрема ненадання матеріалу, устаткування, технічної документації або підлягає переробці (обробці) речі, перешкоджає виконанню договору підрядником, а також за наявності обставин , очевидно свідчать про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено у встановлений термін (стаття 328).

2. Якщо інше не передбачено договором підряду, підрядник за наявності обставин, зазначених у пункті 1 цієї статті, має право відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування збитків.

Стаття 720. Приймання замовником роботи, виконаної підрядником

1. Замовник зобов'язаний у строки та в порядку, які передбачені договором підряду, за участю підрядника оглянути і прийняти виконану роботу (її результат), а при виявленні відступів від договору, що погіршують результат роботи, або інших недоліків у роботі негайно заявити про це підряднику.

2. Замовник, що виявив недоліки в роботі при її прийманні, вправі посилатися на них у випадках, якщо в акті або в іншому документі, що засвідчує приймання, були обговорені ці недоліки або можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення.

3. Якщо інше не передбачено договором підряду, замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

4. Замовник, що виявив після прийняття роботи відступи у ній від договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, які були навмисне приховані підрядником, зобов'язаний сповістити про це підрядника у розумний строк по їх виявлення.

5. При виникненні між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-якої з сторін повинна бути призначена експертиза. Витрати на експертизу несе підрядник, за винятком випадків, коли експертизою встановлено відсутність порушень підрядником договору підряду або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками. У зазначених випадках витрати на експертизу несе сторона, що зажадала призначення експертизи, а якщо вона призначена за угодою між сторонами, обидві сторони порівну.

6. Якщо інше не передбачено договором підряду, при ухиленні замовника від прийняття виконаної роботи підрядник має право після закінчення місяця з дня, коли згідно з договором результат роботи повинен був бути переданий замовникові, і за умови наступного дворазового попередження замовника продати результат роботи, а виручену суму, за вирахуванням всіх належних підрядчику платежів, внести на ім'я замовника в депозит в порядку, передбаченому статтею 327 цього Кодексу.

7. Якщо ухилення замовника від прийняття виконаної роботи спричинило прострочення в здачі роботи, ризик випадкової загибелі виготовленої (переробленої або обробленої) речі визнається перейшло до замовника у момент, коли передача речі повинна була відбутися.

Стаття 721. Якість роботи

1. Якість виконаної підрядником роботи має відповідати умовам договору підряду, а при відсутності або неповноті умов договору вимогам, що звичайно ставляться до робіт відповідного роду. Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, результат виконаної роботи повинен у момент передачі замовнику мати властивості, зазначеними в договорі або певними звичайно ставляться, і в межах розумного строку бути придатним для встановленого договором використання, а якщо таке використання договором не передбачено, для звичайного використання результату роботи такого роду.

2. Якщо законом, іншими правовими актами чи встановленому ними порядку передбачені обов'язкові вимоги до роботи, що виконується за договором підряду, підрядник, який діє як підприємець, зобов'язаний виконувати роботу, дотримуючись ці обов'язкові вимоги.

Підрядник може прийняти на себе за договором обов'язок виконати роботу, що відповідає вимогам до якості, вищими порівняно з встановленими обов'язковими для сторін вимогами.

Стаття 722. Гарантія якості роботи

1. У разі, коли законом, іншим правовим актом, договором підряду або звичаями ділового обороту передбачений для результату роботи гарантійний термін, результат роботи повинен протягом усього гарантійного терміну відповідати умовам договору про якість (пункт 1 статті 721).

2. Гарантія якості результату роботи, якщо інше не передбачено договором підряду, поширюється на все, що становить результат роботи.

Стаття 723. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи

1. У випадках, коли робота виконана підрядником з відступами від договору підряду, погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які роблять його не придатним для передбаченого в договорі використання або при відсутності в договорі відповідної умови непридатності для звичайного використання, замовник має право, якщо інше не встановлено законом або договором, за своїм вибором вимагати від підрядника:

безоплатного усунення недоліків у розумний строк;

відповідного зменшення встановленої за роботу ціни;

відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі підряду (стаття 397).

2. Підрядник має право замість усунення недоліків, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові завданих простроченням виконання збитків. У цьому випадку замовник зобов'язаний повернути раніше переданий йому результат роботи підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.

3. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки результату роботи у встановлений замовником розумний строк не були усунуті або є суттєвими і неусувними, замовник має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків.

4. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки не звільняє його від відповідальності, якщо доведено, що такі недоліки виникли внаслідок винних дій чи бездіяльності підрядника.

5. Підрядник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості (стаття 475).

Стаття 724. Терміни виявлення неналежної якості результату роботи

1. Якщо інше не встановлено законом або договором підряду, замовник має право пред'явити вимоги, пов'язані з неналежним якістю результату роботи, за умови, що воно виявлено в строки, встановлені цією статтею.

2. У випадку, коли на результат роботи не встановлено гарантійний строк, вимоги, пов'язані з недоліками результату роботи, можуть бути пред'явлені замовником за умови, що вони були виявлені в розумний строк, але в межах двох років з дня передачі результату роботи, якщо інші терміни не встановлені законом, договором або звичаями ділового обороту.

3. Замовник має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками результату роботи, виявленими протягом гарантійного терміну.

4. У разі, коли передбачений договором гарантійний термін становить менше двох років і недоліки результату роботи виявлені замовником після закінчення гарантійного строку, але в межах двох років з моменту, передбаченого пунктом 5 цієї статті, підрядник несе відповідальність, якщо замовник доведе, що недоліки виникли до передачі результату роботи замовнику або з причин, які існували до цього моменту.

5. Якщо інше не передбачено договором підряду, гарантійний термін (пункт 1 статті 722) починає текти з моменту, коли результат виконаної роботи був прийнятий або повинен був бути прийнятий замовником.

6. До обчислення гарантійного строку за договором підряду застосовуються відповідно правила, що містяться в пунктах 2 і 4 статті 471 цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, угодою сторін або не випливає з особливостей договору підряду.

Стаття 725. Давність за позовами про неналежну якість роботи

1. Термін позовної давності для вимог, пропонованих у зв'язку з неналежним якістю роботи, виконаної за договором підряду, становить один рік, а щодо будівель і споруд визначається за правилами статті 196 цього Кодексу.

2. Якщо відповідно до договору підряду результат роботи прийнятий замовником частинами, перебіг строку позовної давності починається від дня прийняття результату роботи в цілому.

3. Якщо законом, іншими правовими актами або договором підряду встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків результату роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг строку позовної давності, зазначеного в пункті 1 цієї статті, починається з дня заяви про недоліки.

Стаття 726. Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові

Підрядник зобов'язаний передати замовникові разом з результатом роботи інформацію, що стосується експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або характер інформації такий, що без неї неможливе використання результату роботи для цілей, зазначених у договорі.

Стаття 727. Конфіденційність отриманої сторонами інформації

Якщо сторона завдяки виконанню свого зобов'язання за договором підряду отримала від іншої сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі не захищаються законом, а також відомості, які можуть розглядатися як комерційна таємниця (стаття 139), сторона, що отримала таку інформацію, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

Порядок і умови користування такою інформацією визначаються угодою сторін.

Стаття 728. Повернення підрядником майна, переданого замовником

У випадках, коли замовник на підставі пункту 2 статті 715 або пункту 3 статті 723 цього Кодексу розриває договір підряду, підрядник зобов'язаний повернути надані замовником матеріали, обладнання, передану для переробки (обробки) річ і інше майно або передати їх зазначеному замовником особі, а якщо це виявилося неможливим, - відшкодувати вартість матеріалів, обладнання та іншого майна.

Стаття 729. Наслідки припинення договору підряду до приймання результату роботи

У разі припинення договору підряду з підстав, передбачених законом або договором, до прийняття замовником результату роботи, виконаної підрядником (пункт 1 статті 720), замовник має право вимагати передачі йому результату незавершеної роботи з компенсацією підрядчику вироблених витрат.

§ 2. Побутовий підряд

Стаття 730. Договір побутового підряду

1. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу.

2. Договір побутового підряду є публічним договором (стаття 426).

3. До відносин за договором побутового підряду, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до них.

Стаття 731. Гарантії прав замовника

1. Підрядник не має права нав'язувати замовникові включення до договору побутового підряду додаткової роботи чи послуги. Замовник має право відмовитися від оплати роботи або послуги, не передбаченої договором.

2. Замовник має право в будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від виконання договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до повідомлення про відмову від виконання договору, та відшкодувавши підрядчику витрати, зроблені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять у вказану частину ціни роботи. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемною.

Стаття 732. Надання замовникові інформації про пропоновану роботу

1. Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про пропоновану роботу, її видах і про особливості, про ціну та форму оплати, а також повідомити замовникові на його прохання інші пов'язані з договором і відповідній роботі відомості. Якщо за характером роботи це має значення, підрядник повинен вказати замовникові конкретну особу, яка буде її виконувати.

2. Якщо замовнику не надано можливості негайно одержати в місці укладення договору побутового підряду інформацію про роботу, зазначену в пункті 1 цієї статті, він має право вимагати від підрядника відшкодування збитків, спричинених необгрунтованим ухиленням від укладення договору (пункт 4 статті 445).

Замовник має право вимагати розірвання укладеного договору побутового підряду без оплати виконаної роботи, а також відшкодування збитків у випадках, коли внаслідок неповноти або недостовірності отриманої від підрядника інформації був укладений договір на виконання роботи, не володіє властивостями, які мав на увазі замовник.

Підрядник, який не надав замовникові інформації про роботу, яка вказана у пункті 1 цієї статті, несе відповідальність і за ті недоліки роботи, які виникли після її передачі замовнику внаслідок відсутності у нього такої інформації.

(П. 2 в ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 213-ФЗ)

Стаття 733. Виконання роботи з матеріалу підрядника

1. Якщо робота за договором побутового підряду виконується з матеріалу підрядника, матеріал оплачується замовником при укладанні договору повністю або в частині, зазначеної в договорі, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи.

Відповідно до договору матеріал може бути наданий підрядником у кредит, у тому числі з умовою оплати замовником матеріалу в розстрочку.

2. Зміна після укладення договору побутового підряду ціни наданого підрядником матеріалу не тягне перерахунку.

Стаття 734. Виконання роботи з матеріалу замовника

Якщо робота за договором побутового підряду виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що видаються підрядником замовнику при укладанні договору, повинні бути вказані точне найменування, опис і ціна матеріалу, що визначається за згодою сторін. Оцінка матеріалу у квитанції або іншому аналогічному документі може бути згодом оскаржена замовником в суді.

Стаття 735. Ціна та оплата роботи

Ціна роботи у договорі побутового підряду визначається угодою сторін і не може бути вище встановлюється чи регульованої відповідними державними органами. Робота оплачується замовником після її остаточної здачі підрядником. За згодою замовника робота може бути оплачена ним при укладенні договору повністю або шляхом видачі авансу.

Стаття 736. Попередження замовника про умови використання виконаної роботи

При здачі роботи замовнику підрядник зобов'язаний повідомити його про вимоги, яких необхідно дотримуватися для ефективного і безпечного використання результату роботи, а також про можливі для самого замовника та інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог.

Стаття 737. Наслідки виявлення недоліків у виконаній роботі

1. У разі виявлення недоліків під час приймання результату роботи або після його прийняття протягом гарантійного строку, а якщо він не встановлений, - розумного строку, але не пізніше двох років (для нерухомого майна - п'яти років) з дня прийняття результату роботи, замовник має право за своїм вибором здійснити одну з передбачених у статті 723 цього Кодексу прав або зажадати безоплатного повторного виконання роботи або відшкодування понесених ним витрат на виправлення недоліків своїми засобами або третіми особами.

(П. 1 в ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 213-ФЗ)

2. У разі виявлення істотних недоліків результату роботи замовник має право пред'явити підряднику вимогу про безоплатне усунення таких недоліків, якщо доведе, що вони виникли до прийняття результату роботи замовником або з причин, які існували до цього моменту. Ця вимога може бути пред'явлена ​​замовником, якщо вказані недоліки виявлені після закінчення двох років (для нерухомого майна - п'яти років) з дня прийняття результату роботи замовником, але в межах встановленого для результату роботи терміну служби або протягом десяти років з дня прийняття результату роботи замовником , якщо термін служби не встановлено.

(П. 2 в ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 213-ФЗ)

3. При невиконанні підрядчиком вимоги, зазначеного в пункті 2 цієї статті, замовник має право протягом того ж строку вимагати або повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування витрат, понесених у зв'язку з усуненням недоліків замовником своїми силами або за допомогою третіх осіб або відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 213-ФЗ)

Стаття 738. Наслідки неявки замовника за отриманням результату роботи

У разі неявки замовника за отриманням результату виконаної роботи або іншого ухилення замовника від його приймання підрядник має право, письмово попередивши замовника, після закінчення двох місяців з дня такого попередження продати результат роботи за розумну ціну, а виручену суму, за вирахуванням всіх належних підрядчику платежів, внести в депозит в порядку, передбаченому статтею 327 цього Кодексу.

Стаття 739. Права замовника у разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду

У разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду замовник може скористатися правами, наданими покупцю відповідно до статей 503 - 505 цього Кодексу.

§ 3. Будівельний підряд

Стаття 740. Договір будівельного підряду

1. За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну.

2. Договір будівельного підряду укладається на будівництво або реконструкцію підприємства, будівлі (в тому числі житлового будинку), споруди чи іншого об'єкта, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Правила про договір будівельного підряду застосовуються також до робіт з капітального ремонту будівель і споруд, якщо інше не передбачено договором.

У випадках, передбачених договором, підрядник приймає на себе обов'язок забезпечити експлуатацію об'єкта після його прийняття замовником протягом зазначеного в договорі терміну.

3. У випадках, коли за договором будівельного підряду виконуються роботи для задоволення побутових чи інших особистих потреб громадянина (замовника), до такого договору відповідно застосовуються правила параграфа 2 цієї глави про права замовника за договором побутового підряду.

Стаття 741. Розподіл ризику між сторонами

1. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, що становить предмет договору будівельного підряду, до приймання цього об'єкта замовником несе підрядник.

2. Якщо об'єкт будівництва до його прийняття замовником загинув або пошкоджений внаслідок недоброякісності наданого замовником матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування або виконання помилкових вказівок замовника, підрядник має право вимагати оплати всієї передбаченої кошторисом вартості робіт за умови, що їм були виконані обов'язки, передбачені пунктом 1 статті 716 цього Кодексу.

Стаття 742. Страхування об'єкта будівництва

1. Договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок сторони, на якій лежить ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, матеріалу, обладнання та іншого майна, що використовуються при будівництві, або відповідальність за спричинення при здійсненні будівництва шкоди іншим особам, застрахувати відповідні ризики.

Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування, має надати іншій стороні докази укладення нею договору страхування на умовах, передбачених договором будівельного підряду, включаючи дані про страховика, розмір страхової суми та застрахованих ризиках.

2. Страхування не звільняє відповідну сторону від обов'язку вжити необхідних заходів для запобігання настання страхового випадку.

Стаття 743. Технічна документація і кошторис

1. Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до технічної документації, яка визначає обсяг, зміст робіт та інші вимоги до них, і до кошторису, що визначає ціну робіт.

При відсутності інших вказівок у договорі будівельного підряду передбачається, що підрядник зобов'язаний виконати всі роботи, зазначені в технічній документації та в кошторисі.

2. Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст технічної документації, а також має бути передбачено, яка із сторін і в який термін повинна надати відповідну документацію.

3. Підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані в технічній документації роботи й у зв'язку з цим необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторисної вартості будівництва, зобов'язаний повідомити про це замовника.

При неотриманні від замовника відповіді на своє повідомлення протягом десяти днів, якщо законом або договором будівельного підряду не передбачений для цього інший термін, підрядник зобов'язаний зупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, викликаних простоєм, на рахунок замовника. Замовник звільняється від відшкодування цих збитків, якщо доведе відсутність необхідності в проведенні додаткових робіт.

4. Підрядник, який не виконав обов'язку, встановленого пунктом 3 цієї статті, позбавляється права вимагати від замовника оплати виконаних ним додаткових робіт і відшкодування спричинених цим збитків, якщо не доведе необхідність негайних дій в інтересах замовника, зокрема у зв'язку з тим, що призупинення робіт могло призвести до загибелі або пошкодження об'єкта будівництва.

5. При згоді замовника на проведення і оплату додаткових робіт підрядник має право відмовитися від їх виконання лише у випадках, коли вони не входять у сферу професійної діяльності підрядника або не можуть бути виконані підрядником з незалежних від нього причин.

Стаття 744. Внесення змін в технічну документацію

1. Замовник має право вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликані цим додаткові роботи з вартості не перевищують десяти відсотків зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва і не змінюють характеру передбачених у договорі будівельного підряду робіт.

2. Внесення в технічну документацію змін у більшому проти зазначеного в пункті 1 цієї статті обсязі здійснюється на основі узгодженої сторонами додаткової кошторису.

3. Підрядник має право вимагати відповідно до статті 450 цього Кодексу перегляду кошторису, якщо з не залежних від нього причин вартість робіт перевищила кошторис не менш ніж на десять відсотків.

4. Підрядник має право вимагати відшкодування поміркованих витрат, понесених ним у зв'язку з встановленням і усуненням дефектів у технічній документації.

Стаття 745. Забезпечення будівництва матеріалами і обладнанням

1. Обов'язок щодо забезпечення будівництва матеріалами, в тому числі деталями і конструкціями, або обладнанням несе підрядник, якщо договором будівельного підряду не передбачено, що забезпечення будівництва в цілому або в певній частині здійснює замовник.

2. Сторона, в обов'язок якої входить забезпечення будівництва, несе відповідальність за виявити неможливо використання наданих нею матеріалів або устаткування без погіршення якості виконуваних робіт, якщо не доведе, що неможливість використання виникла по обставинах, за які відповідає інша сторона.

3. У разі виявлену неможливість використання наданих замовником матеріалів або устаткування без погіршення якості виконуваних робіт і відмови замовника від їхньої заміни підрядник має право відмовитися від договору підряду та вимагати від замовника сплати ціни договору пропорційно виконаної частини робіт.

Стаття 746. Оплата робіт

1. Оплата виконаних підрядником робіт проводиться замовником у розмірі, передбаченому кошторисом, у строки та в порядку, що встановлені законом або договором будівельного підряду. При відсутності відповідних вказівок у законі або договорі оплата робіт проводиться відповідно до статті 711 цього Кодексу.

2. Договором будівельного підряду може бути передбачена оплата робіт одноразово і в повному обсязі після прийняття об'єкта замовником.

Стаття 747. Додаткові обов'язки замовника за договором будівельного підряду

1. Замовник зобов'язаний своєчасно надати для будівництва земельну ділянку. Площа та стан наданого земельної ділянки повинні відповідати містяться в договорі будівельного підряду умов, а за відсутності таких умов забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їхнє ведення і завершення в строк.

2. Замовник зобов'язаний у випадках і в порядку, передбачених договором будівельного підряду, передавати підряднику у користування необхідні для здійснення робіт будівлі і споруди, забезпечувати транспортування вантажів на його адресу, тимчасову підводку мереж енергопостачання, водо-і паропроводу і надавати інші послуги.

3. Оплата наданих замовником послуг, зазначених у пункті 2 цієї статті, здійснюється у випадках і на умовах, передбачених договором будівельного підряду.

Стаття 748. Контроль і нагляд замовника за виконанням робіт за договором будівельного підряду

1. Замовник має право здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіка), якістю наданих підрядником матеріалів, а також правильністю використання підрядником матеріалів замовника, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність підрядника.

2. Замовник, що виявив при здійсненні контролю та нагляду за виконанням робіт відступу від умов договору будівельного підряду, які можуть погіршити якість робіт, або інші їх недоліки, зобов'язаний негайно заявити про це підряднику. Замовник, що не зробив такої заяви, втрачає право у подальшому посилатися на виявлені ним недоліки.

3. Підрядник зобов'язаний виконувати отримані в ході будівництва вказівки замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам договору будівельного підряду і не являють собою втручання в оперативно-господарську діяльність підрядника.

4. Підрядник, неналежним чином виконав роботи, не має права посилатися на те, що замовник не здійснював контроль і нагляд за їх виконанням, крім випадків, коли обов'язок здійснювати такий контроль і нагляд покладено на замовника законом.

Стаття 749. Участь інженера (інженерної організації) у здійсненні прав і виконанні обов'язків замовника

Замовник з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від його імені рішень у взаєминах з підрядником може укласти самостійно без згоди підрядника договір про надання замовнику послуг такого роду з відповідним інженером (інженерної організацією). У цьому разі в договорі будівельного підряду визначаються функції такого інженера (інженерної організації), пов'язані з наслідками його дій для підрядника.

Стаття 750. Співпраця сторін у договорі будівельного підряду

1. Якщо при виконанні будівництва та пов'язаних з ним робіт виявляються перешкоди до належного виконання договору будівельного підряду, кожна зі сторін зобов'язана прийняти всі залежні від неї розумних заходів щодо усунення таких перешкод. Сторона, яка не виконала цього обов'язку, втрачає право на відшкодування збитків, заподіяних тим, що відповідні перешкоди не були усунені.

2. Витрати сторони, пов'язані з виконанням обов'язків, зазначених у пункті 1 цієї статті, підлягають відшкодуванню іншою стороною у випадках, коли це передбачено договором будівельного підряду.

Стаття 751. Обов'язки підрядника з охорони навколишнього середовища та забезпечення безпеки будівельних робіт

1. Підрядник зобов'язаний при здійсненні будівництва та пов'язаних з ним робіт дотримуватися вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт.

Підрядник несе відповідальність за порушення зазначених вимог.

2. Підрядник не має права використовувати під час здійснення робіт матеріали і обладнання, надані замовником, або виконувати його вказівки, якщо це може призвести до порушення обов'язкових для сторін вимог до охорони навколишнього середовища та безпеки будівельних робіт.

Стаття 752. Наслідки консервації будівництва

Якщо з незалежних від сторін причин роботи за договором будівельного підряду припинені і об'єкт будівництва законсервований, замовник зобов'язаний оплатити підрядникові у повному обсязі виконані до моменту консервації роботи, а також відшкодувати витрати, викликані необхідністю припинення робіт та консервацією будівництва, з зарахуванням вигод, які підрядник одержав або міг одержати внаслідок припинення робіт.

Стаття 753. Здача і приймання робіт

1. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до здачі результату виконаних за договором будівельного підряду робіт або, якщо це передбачено договором, виконаного етапу робіт, зобов'язаний негайно приступити до його прийняття.

2. Замовник організовує та здійснює прийняття результату робіт за свій рахунок, якщо інше не передбачено договором будівельного підряду.

У передбачених законом або іншими правовими актами випадках у прийманні результату робіт повинні брати участь представники державних органів та органів місцевого самоврядування.

3. Замовник, який попередньо прийняв результат окремого етапу робіт, несе ризик наслідків загибелі або пошкодження результату робіт, які сталися не з вини підрядника.

4. Здача результату робіт підрядником і прийняття його замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. При відмові однієї із сторін від підписання акта в ньому робиться відмітка про це і акт підписується іншою стороною.

Односторонній акт здачі або приймання результату робіт може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови від підписання акта визнані ним обгрунтованими.

5. У випадках, коли це передбачено законом або договором будівельного підряду або випливає з характеру робіт, виконуваних за договором, приймання результату робіт повинні передувати попередні випробування. У цих випадках приймання може здійснюватися тільки при позитивному результаті попередніх випробувань.

6. Замовник має право відмовитися від прийняття результату робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання для зазначеної в договорі будівельного підряду мети та не можуть бути усунені підрядником або замовником.

Стаття 754. Відповідальність підрядника за якість робіт

1. Підрядник несе відповідальність перед замовником за допущені відступи від вимог, передбачених у технічній документації та в обов'язкових для сторін будівельних нормах і правилах, а також за недосягнення зазначених у технічній документації показників об'єкта будівництва, у тому числі таких, як виробнича потужність підприємства.

При реконструкції (відновленні, перебудові, реставрації тощо) будівлі або споруди на підрядника покладається відповідальність за зниження або втрату міцності, стійкості, надійності будівлі, споруди або її частини.

2. Підрядник не несе відповідальності за допущені ним без згоди замовника дрібні відступи від технічної документації, якщо доведе, що вони не вплинули на якість об'єкта будівництва.

Стаття 755. Гарантії якості в договорі будівельного підряду

1. Підрядник, якщо інше не передбачено договором будівельного підряду, гарантує досягнення об'єктом будівництва зазначених у технічній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору будівельного підряду протягом гарантійного терміну. Встановлений законом гарантійний термін може бути збільшений угодою сторін.

2. Підрядник несе відповідальність за недоліки (дефекти), виявлені у межах гарантійного строку, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок нормального зносу об'єкта або його частин, неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним третіми особами, неналежного ремонту об'єкта, виробленого самим замовником або залученими ним третіми особами.

3. Перебіг гарантійного строку переривається на весь час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник.

4. При виявленні протягом гарантійного строку недоліків, зазначених у пункті 1 статті 754 цього Кодексу, замовник повинен заявити про них підрядникові в розумний строк після їх виявлення.

Стаття 756. Терміни виявлення неналежної якості будівельних робіт

При пред'явленні вимог, пов'язаних з неналежним якістю результату робіт, застосовуються правила, передбачені пунктами 1 - 5 статті 724 цього Кодексу.

При цьому граничний термін виявлення недоліків, відповідно до пунктів 2 та 4 статті 724 цього Кодексу, становить п'ять років.

Стаття 757. Усунення недоліків за рахунок замовника

1. Договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок підрядника усувати на вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не несе відповідальності.

2. Підрядник має право відмовитися від виконання обов'язку, зазначеної в пункті 1 цієї статті, у випадках, коли усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з предметом договору або не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин.

§ 4. Підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт

Стаття 758. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт

За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, дослідник) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх результат.

Стаття 759. Вихідні дані для виконання проектних та вишукувальних робіт

1. За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання технічної документації. Завдання на виконання проектних робіт може бути за дорученням замовника підготовлено підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником.

2. Підрядник зобов'язаний дотримуватися вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для виконання проектних та вишукувальних робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника.

Стаття 760. Обов'язки підрядника

1. За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник зобов'язаний:

виконувати роботи відповідно до завдання та іншими вихідними даними на проектування та договором;

погоджувати готову технічну документацію із замовником, а при необхідності разом із замовником - з компетентними державними органами та органами місцевого самоврядування;

передати замовнику готову технічну документацію та результати пошукових робіт.

Підрядник не має права передавати технічну документацію третім особам без згоди замовника.

2. Підрядник за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт гарантує замовникові відсутність у третіх осіб права перешкодити виконанню робіт або обмежувати їх виконання на основі підготовленої підрядником технічної документації.

Стаття 761. Відповідальність підрядника за неналежне виконання проектних та вишукувальних робіт

1. Підрядник за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт несе відповідальність за неналежне складання технічної документації та виконання вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі технічної документації та даних вишукувальних робіт.

2. При виявленні недоліків в технічній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити технічну документацію і відповідно зробити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати замовнику заподіяні збитки, якщо законом або договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт не встановлено інше.

Стаття 762. Обов'язки замовника

За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт замовник зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором:

сплатити підрядникові встановлену ціну повністю після завершення всіх робіт або сплачувати її частинами після завершення окремих етапів робіт;

використовувати технічну документацію, одержану від підрядника, тільки на цілі, передбачені договором, не передавати технічну документацію третім особам і не розголошувати містяться в ній дані без згоди підрядника;

сприяти підрядникові у виконанні проектних та вишукувальних робіт в обсязі та на умовах, передбачених у договорі;

брати участь разом з підрядником у погодженні готової технічної документації з відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування;

відшкодувати підрядникові додаткові витрати, викликані зміною вихідних даних для виконання проектних та вишукувальних робіт внаслідок обставин, не залежних від підрядника;

залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника третьою особою у зв'язку з недоліками складеної технічної документації або виконаних пошукових робіт.

§ 5. Підрядні роботи для державних

або муніципальних потреб

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 763. Державний або муніципальний контракт на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. Підрядні будівельні роботи (стаття 740), проектні та вишукувальні роботи (стаття 758), призначені для задоволення державних або муніципальних потреб, здійснюються на основі державного або муніципального контракту на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. За державного або муніципального контракту на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб (далі - державний чи муніципальний контракт) підрядник зобов'язується виконати будівельні, проектні та інші пов'язані з будівництвом і ремонтом об'єктів виробничого та невиробничого характеру роботи і передати їх державному або муніципальному замовнику, а державний чи муніципальний замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх або забезпечити їх оплату.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 764. Сторони державного або муніципального контракту

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. За державного або муніципального контракту підрядчиком може виступати юридична або фізична особа.

2. За державним контрактом державними замовниками можуть виступати органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також уповноважені зазначеними органами державної влади на розміщення замовлень на виконання підрядних робіт для державних потреб одержувачі бюджетних коштів при розміщенні замовлень на виконання таких робіт за рахунок бюджетних коштів.

3. За муніципальному контрактом муніципальними замовниками можуть виступати органи місцевого самоврядування, а також уповноважені органами місцевого самоврядування на розміщення замовлень на виконання підрядних робіт для муніципальних потреб одержувачі бюджетних коштів при розміщенні замовлень на виконання таких робіт за рахунок бюджетних коштів.

Стаття 765. Підстави і порядок укладення державного або муніципального контракту

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Підстави і порядок укладення державного або муніципального контракту визначаються відповідно до положень статей 527 і 528 цього Кодексу.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 766. Зміст державного або муніципального контракту

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. Державний або муніципальний контракт повинен містити умови про обсяг і про вартість підлягає виконанню роботи, термінах її початку і закінчення, розмір та порядок фінансування та оплати робіт, способи забезпечення виконання зобов'язань сторін.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. У випадку, якщо державний чи муніципальний контракт укладається за результатами торгів або запиту котирувань цін на роботи, що проводяться з метою розміщення замовлення на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб, умови державного або муніципального контракту визначаються відповідно до оголошеними умовами торгів або запиту котирувань цін на роботи та пропозицією підрядника, визнаного переможцем торгів або переможцем у проведенні запиту котирувань цін на роботи.

(П. 2 в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 767. Зміна державного або муніципального контракту

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

1. При зменшенні відповідними державними органами або органами місцевого самоврядування в установленому порядку коштів відповідного бюджету, виділених для фінансування підрядних робіт, сторони повинні погодити нові терміни, а якщо необхідно, та інші умови виконання робіт. Підрядник має право вимагати від державного або муніципального замовника відшкодування збитків, заподіяних зміною термінів виконання робіт.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Зміни умов державного або муніципального контракту, не пов'язані з обставинами, зазначеними у пункті 1 цієї статті, в односторонньому порядку або за угодою сторін допускаються у випадках, передбачених законом.

(П. 2 в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Стаття 768. Правове регулювання державного або муніципального контракту

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

До відносин за державним або муніципальним контрактами на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб в частині, не врегульованій цим Кодексом, застосовується закон про підряди для державних або муніципальних потреб.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Глава 38. Виконання науково-дослідних,

дослідно-конструкторських і технологічних робіт

Стаття 769. Договори на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

1. За договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього чи нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її.

2. Договір з виконавцем може охоплювати як увесь цикл проведення дослідження, розробки та виготовлення зразків, так і окремі його етапи (елементи).

3. Якщо інше не передбачено законом або договором, ризик випадкової неможливості виконання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт несе замовник.

4. Умови договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт повинні відповідати законам і іншим правовим актам про виняткові права (інтелектуальної власності).

Стаття 770. Виконання робіт

1. Виконавець зобов'язаний провести наукові дослідження особисто. Він має право залучати до виконання договору на виконання науково-дослідних робіт третіх осіб лише за згодою замовника.

2. При виконанні дослідно-конструкторських або технологічних робіт виконавець має право, якщо інше не передбачено договором, залучати до його виконання третіх осіб. До відносин виконавця з третіми особами застосовуються правила про генерального підрядника і субпідрядника (стаття 706).

Стаття 771. Конфіденційність відомостей, що становлять предмет договору

1. Якщо інше не передбачено договорами на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, сторони зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмета договору, ходу його виконання та отриманих результатів. Обсяг відомостей, визнаних конфіденційними, визначається в договорі.

2. Кожна зі сторін зобов'язується публікувати отримані при виконанні роботи відомості, визнані конфіденційними, тільки за згодою іншої сторони.

Стаття 772. Права сторін на результати робіт

1. Сторони в договорах на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт мають право використовувати результати робіт, у тому числі здатні до правової охорони, в межах і на умовах, передбачених договором.

2. Якщо інше не передбачено договором, замовник має право використовувати передані йому виконавцем результати робіт, у тому числі здатні до правової охорони, а виконавець має право використовувати отримані ним результати робіт для власних потреб.

Стаття 773. Обов'язки виконавця

Виконавець за договором на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний:

виконати роботи відповідно до погодженого із замовником технічним завданням і передати замовнику їх результати в передбачений договором строк;

погодити із замовником необхідність використання охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності, що належать третім особам, і придбання прав на їх використання;

своїми силами і за свій рахунок усувати допущені з його вини у виконаних роботах недоліки, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних параметрів, передбачених у технічному завданні або в договорі;

негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або про недоцільність продовження роботи;

гарантувати замовнику передачу отриманих за договором результатів, не порушують виключних прав інших осіб.

Стаття 774. Обов'язки замовника

1. Замовник у договорах на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний:

передавати виконавцеві необхідну для виконання роботи інформацію;

прийняти результати виконаних робіт і оплатити їх.

2. Договором може бути також передбачений обов'язок замовника видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні параметри) або тематику робіт.

Стаття 775. Наслідки неможливості досягнення результатів науково-дослідних робіт

Якщо в ході науково-дослідних робіт виявляється неможливість досягнення результатів внаслідок обставин, не залежних від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити вартість робіт, проведених до виявлення неможливості отримати передбачені договором на виконання науково-дослідних робіт результати, але не понад відповідної частини ціни робіт, зазначеної в договорі.

Стаття 776. Наслідки неможливості продовження дослідно-конструкторських і технологічних робіт

Якщо в ході виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт виявляється виникла не з вини виконавця неможливість або недоцільність продовження робіт, замовник зобов'язаний оплатити понесені виконавцем витрати.

Стаття 777. Відповідальність виконавця за порушення договору

1. Виконавець несе відповідальність перед замовником за порушення договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, якщо не доведе, що таке порушення сталося не з вини виконавця (пункт 1 статті 401).

2. Виконавець зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані їм замовнику, в межах вартості робіт, в яких виявлено недоліки, якщо договором передбачено, що вони підлягають відшкодуванню в межах загальної вартості робіт за договором. Упущена вигода підлягає відшкодуванню у випадках, передбачених договором.

Стаття 778. Правове регулювання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

До термінів виконання та до ціни робіт, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідно правила статей 708, 709 і 738 цього Кодексу.

До державних або муніципальних контрактами на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт для державних або муніципальних потреб застосовуються правила статей 763 - 768 цього Кодексу.

(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Глава 39. Оплатне надання послуг

Стаття 779. Договір возмездного надання послуг

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав положеннями пункту 1 статті 779 см. визначення Конституційного Суду РФ від 23.06.2005 N 273-О.

1. За договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

Про відмову в задоволенні скарги про визнання не відповідним Конституції РФ пункту 2 статті 779 см. визначення Конституційного Суду РФ від 06.06.2002 N 115-О.

2. Правила цієї глави застосовуються до договорів надання послуг зв'язку, медичних, ветеринарних, аудиторських, консультаційних, інформаційних послуг, послуг з навчання, туристичного обслуговування та інших, за винятком послуг, що надаються за договорами, передбаченими главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 цього Кодексу.

Стаття 780. Виконання договору возмездного надання послуг

Якщо інше не передбачено договором возмездного надання послуг, виконавець зобов'язаний надати послуги особисто.

Стаття 781. Оплата послуг

1. Замовник зобов'язаний оплатити надані йому послуги у строки та в порядку, які зазначені в договорі возмездного надання послуг.

2. У разі неможливості виконання, що виникла з вини замовника, послуги підлягають оплаті в повному обсязі, якщо інше не передбачено законом або договором возмездного надання послуг.

3. У випадку, коли неможливість виконання виникла з обставин, за які жодна із сторін не відповідає, замовник відшкодовує виконавцю фактично понесені ним витрати, якщо інше не передбачено законом або договором возмездного надання послуг.

Стаття 782. Одностороння відмова від виконання договору возмездного надання послуг

1. Замовник має право відмовитися від виконання договору возмездного надання послуг за умови оплати виконавцю фактично понесених ним витрат.

Про відмову в задоволенні скарги про визнання не відповідним Конституції РФ пункту 2 статті 782 см. визначення Конституційного Суду РФ від 06.06.2002 N 115-О.

2. Виконавець має право відмовитися від виконання зобов'язань за договором возмездного надання послуг лише за умови повного відшкодування замовникові збитків.

Стаття 783. Правове регулювання договору возмездного надання послуг

Загальні положення про підряд (статті 702 - 729) та положення про побутовому підряді (статті 730 - 739) застосовуються до договору возмездного надання послуг, якщо це не суперечить статтям 779 - 782 цього Кодексу, а також особливостям предмета договору возмездного надання послуг.

Глава 40. Перевезення

Стаття 784. Загальні положення про перевезення

1. Перевезення вантажів, пасажирів і багажу здійснюється на підставі договору перевезення.

2. Загальні умови перевезення визначаються транспортними статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них.

Умови перевезення вантажів, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень встановлюються договором, якщо цим Кодексом, транспортними статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами не встановлено інше.

Стаття 785. Договір перевезення вантажу

1. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

2. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням вантажу транспортної накладної (коносамента або іншого документа на вантаж, передбаченого відповідним транспортним статутом чи кодексом).

Стаття 786. Договір перевезення пасажира

1. За договором перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу також доставити багаж у пункт призначення і видати його уповноваженій на отримання багажу особі; пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при здачі багажу і за провіз багажу.

2. Укладення договору перевезення пасажира посвідчується квитком, а здача пасажиром багажу багажною квитанцією.

Форми квитка та багажної квитанції встановлюються в порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами.

3. Пасажир має право в порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом чи кодексом:

перевозити з собою дітей безкоштовно або на інших пільгових умовах;

провозити з собою безоплатно ручну поклажу у межах встановлених норм;

здавати до перевезення багаж за плату за тарифом.

Стаття 787. Договір фрахтування

За договором фрахтування (чартер) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальнику) за плату всю або частину місткості одного або декількох транспортних засобів на один або кілька рейсів для перевезення вантажів, пасажирів та багажу.

Порядок укладення договору фрахтування, а також форма цього договору встановлюються транспортними статутами та кодексами.

Стаття 788. Пряме змішане сполучення

Взаємини транспортних організацій під час перевезення вантажів, пасажирів і багажу різними видами транспорту за єдиним транспортним документом (пряме змішане сполучення), а також порядок організації цих перевезень визначаються угодами між організаціями відповідних видів транспорту, що укладаються відповідно до закону про прямих змішаних (комбінованих) перевезеннях.

Стаття 789. Перевезення транспортом загального користування

1. Перевезення, що здійснюється комерційною організацією, визнається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших правових актів випливає, що ця організація зобов'язана здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу за зверненням будь-якого громадянина чи юридичної особи.

(В ред. Федерального закону від 10.01.2003 N 15-ФЗ)

Перелік організацій, які зобов'язані здійснювати перевезення, визнані перевезеннями транспортом загального користування, публікується в установленому порядку.

2. Договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором (стаття 426).

Стаття 790. Провізна плата

1. За перевезення вантажів, пасажирів і багажу стягується провізна плата, встановлена ​​угодою сторін, якщо інше не передбачено законом або іншими правовими актами.

2. Плата за перевезення вантажів, пасажирів і багажу транспортом загального користування визначається на підставі тарифів, що затверджуються в порядку, встановленому транспортними статутами та кодексами.

3. Роботи та послуги, що виконуються перевізником на вимогу вантажовласника і не передбачені тарифами, оплачуються за згодою сторін.

4. Перевізник має право утримувати передані йому для перевезення вантажі і багаж у забезпечення належних йому провізної плати та інших платежів за перевезення (статті 359, 360), якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами, договором перевезення або не випливає із суті зобов'язання.

5. У випадках, коли відповідно до закону або іншими правовими актами встановлені пільги чи переваги в провізної плати за перевезення вантажів, пасажирів і багажу, понесені у зв'язку з цим витрати відшкодовуються транспортною організацією за рахунок коштів відповідного бюджету.

КонсультантПлюс: примітка.

В офіційному тексті пункту 5 цієї статті допущена помилка: замість слова "організацією" повинно бути "організації".

Стаття 791. Подача транспортних засобів, навантаження і вивантаження вантажу

1. Перевізник зобов'язаний подати відправникові вантажу під навантаження у строк, встановлений прийнятої від нього заявкою (замовленням), договором перевезення або договором про організацію перевезень, справні транспортні засоби в стані, придатному для перевезення відповідного вантажу.

Відправник вантажу має право відмовитися від поданих транспортних засобів, не придатних для перевезення відповідного вантажу.

2. Навантаження (вивантаження) вантажу здійснюється транспортною організацією або відправником (одержувачем) у порядку, передбаченому договором, з дотриманням положень, встановлених транспортними статутами та кодексами і видаються відповідно до них.

3. Навантаження (вивантаження) вантажу, що здійснюється силами і засобами відправника (одержувача) вантажу, має провадитися у строки, передбачені договором, якщо такі строки не встановлені транспортними статутами та кодексами і видаються відповідно до них.

Стаття 792. Терміни доставки вантажу, пасажира та багажу

Перевізник зобов'язаний доставити вантаж, пасажира або багаж до пункту призначення в терміни, визначені у порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами, а за відсутності таких термінів у розумний термін.

Стаття 793. Відповідальність за порушення зобов'язань по перевезенню

1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань з перевезення сторони несуть відповідальність, встановлену цим Кодексом, транспортними статутами та кодексами, а також угодою сторін.

2. Угоди транспортних організацій з пасажирами і вантажовласниками про обмеження або усунення встановленої законом відповідальності перевізника недійсні, за винятком випадків, коли можливість таких угод при перевезеннях вантажу передбачена транспортними статутами та кодексами.

Стаття 794. Відповідальність перевізника за неподання транспортних засобів і відправника за невикористання поданих транспортних засобів

1. Перевізник за неподання транспортних засобів для перевезення вантажу відповідно до прийнятої заявкою (замовленням) або іншим договором, а відправник за непред'явлення вантажу або невикористання поданих транспортних засобів з інших причин несуть відповідальність, встановлену транспортними статутами та кодексами, а також угодою сторін.

2. Перевізник і відправник вантажу звільняються від відповідальності у разі неподання транспортних засобів або невикористання поданих транспортних засобів, якщо це сталося внаслідок:

непереборної сили, а також інших явищ стихійного характеру (пожеж, заметів, повеней) і військових дій;

припинення або обмеження перевезення вантажів у певних напрямках, встановленого у порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом чи кодексом;

в інших випадках, передбачених транспортними статутами та кодексами.

Стаття 795. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира

1. За затримку відправлення транспортного засобу, що перевозить пасажира, або запізнення прибуття такого транспортного засобу до пункту призначення (за винятком перевезень у міському і приміському сполученнях) перевізник сплачує пасажирові штраф у розмірі, встановленому відповідним транспортним статутом чи кодексом, якщо не доведе, що затримка або запізнення мали місце внаслідок непереборної сили, усунення несправності транспортних засобів, що загрожує життю і здоров'ю пасажирів, або інших обставин, не залежних від перевізника.

2. У разі відмови пасажира від перевезення з-за затримки відправлення транспортного засобу перевізник зобов'язаний повернути пасажиру провізну плату.

Стаття 796. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу і пошкодження (псування) вантажу або багажу

1. Перевізник несе відповідальність за незбереження вантажу або багажу, що сталася після прийняття його до перевезення і до видачі вантажоодержувачу, уповноваженій ним особі або особі, уповноваженій на отримання багажу, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження (псування) вантажу або багажу сталися внаслідок обставин , які перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало.

2. Збиток, заподіяний під час перевезення вантажу або багажу, відшкодовується перевізником:

у разі втрати або нестачі вантажу або багажу - в розмірі вартості втраченого чи відсутнього вантажу або багажу;

у разі пошкодження (псування) вантажу або багажу - в розмірі суми, на яку знизилась його вартість, а при неможливості відновлення пошкодженого вантажу або багажу - в розмірі його вартості;

у разі втрати вантажу або багажу, зданого до перевезення з оголошенням його цінності, - в розмірі оголошеної вартості вантажу або багажу.

Вартість вантажу або багажу визначається виходячи з його ціни, зазначеної в рахунку продавця чи передбаченої договором, а при відсутності рахунку або зазначення ціни в договорі виходячи з ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари.

3. Перевізник поряд з відшкодуванням встановленого збитку, викликаного втратою, нестачею або пошкодженням (псуванням) вантажу або багажу, повертає відправнику (одержувачу) провізну плату, стягнену за перевезення втраченого, відсутнього, зіпсованого або пошкодженого вантажу або багажу, якщо ця плата не входить у вартість вантажу .

4. Документи про причини незбереження вантажу або багажу (комерційний акт, акт загальної форми і т.п.), складені перевізником в односторонньому порядку, підлягають в разі спору оцінці судом поряд з іншими документами, що засвідчують обставини, які можуть служити підставою для відповідальності перевізника, відправника або одержувача вантажу або багажу.

Стаття 797. Претензії та позови з перевезень вантажів

1. До пред'явлення перевізникові позову, що випливає з перевезення вантажу, обов'язкове пред'явлення йому претензії у порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом чи кодексом.

2. Позов до перевізника може бути пред'явлений відправником вантажу або вантажоодержувачем у разі повної або часткової відмови перевізника задовольнити претензію або неодержання від перевізника відповіді у тридцятиденний термін.

3. Термін позовної давності за вимогами, що випливають із перевезення вантажу, встановлюється в один рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних статутів і кодексів.

Стаття 798. Договори про організацію перевезень

Перевізник і вантажовласник за необхідності здійснення систематичних перевезень вантажів можуть укладати довгострокові договори про організацію перевезень.

За договором про організацію перевезення вантажів перевізник зобов'язується у встановлені строки приймати, а власник - пред'являти до перевезення вантажі в обумовленому обсязі. У договорі про організацію перевезення вантажів визначаються обсяги, терміни та інші умови надання транспортних засобів і пред'явлення вантажів для перевезення, порядок розрахунків, а також інші умови організації перевезення.

Стаття 799. Договори між транспортними організаціями

Між організаціями різних видів транспорту можуть укладатися договори про організацію роботи із забезпечення перевезень вантажів (вузлові угоди, договори на централізований завезення (вивезення) вантажів та інші).

Порядок укладення таких договорів визначається транспортними статутами і кодексами, іншими законами та іншими правовими актами.

Стаття 800. Відповідальність перевізника за заподіяння шкоди життю або здоров'ю пасажира

Відповідальність перевізника за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю пасажира, визначається за правилами глави 59 цього Кодексу, якщо законом або договором перевезення не передбачена підвищена відповідальність перевізника.

Глава 41. Транспортна експедиція

Стаття 801. Договір транспортної експедиції

1. За договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок другої сторони (клієнта-відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором експедиції послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Договором транспортної експедиції можуть бути передбачені обов'язки експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, обраними експедитором або клієнтом, обов'язок експедитора укласти від імені клієнта або від свого імені договір (договори) перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші обов'язки, пов'язані з перевезенням.

В якості додаткових послуг договором транспортної експедиції може бути передбачене здійснення таких необхідних для доставки вантажу операцій, як одержання потрібних для експорту або імпорту документів, виконання митних та інших формальностей, перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів та інших витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу, його одержання у пункті призначення, а також виконання інших операцій і послуг, передбачених договором.

2. Правила цієї глави поширюються і на випадки, коли відповідно до договору обов'язки експедитора виконуються перевізником.

3. Умови виконання договору транспортної експедиції визначаються угодою сторін, якщо інше не встановлено законом про транспортно-експедиційної діяльності, іншими законами або іншими правовими актами.

Стаття 802. Форма договору транспортної експедиції

1. Договір транспортної експедиції укладається в письмовій формі.

2. Клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона необхідна для виконання його обов'язків.

Стаття 803. Відповідальність експедитора за договором транспортної експедиції

За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором експедиції експедитор несе відповідальність на підставах та в розмірі, що визначаються відповідно до правил глави 25 цього Кодексу.

Якщо експедитор доведе, що порушення зобов'язання викликане неналежним виконанням договорів перевезення, відповідальність експедитора перед клієнтом визначається за тими ж правилами, за якими перед експедитором відповідає відповідний перевізник.

Стаття 804. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові

1. Клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, передбаченої договором транспортної експедиції.

2. Експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а у випадку неповноти інформації запросити у клієнта необхідні додаткові дані.

3. У разі ненадання клієнтом необхідної інформації експедитор має право не приступати до виконання відповідних обов'язків до надання такої інформації.

4. Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку щодо надання інформації, зазначеної в пункті 1 цієї статті.

Стаття 805. Виконання обов'язків експедитора третьою особою

Якщо з договору транспортної експедиції не випливає, що експедитор повинен виконати свої обов'язки особисто, експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб.

Покладання виконання зобов'язання на третю особу не звільняє експедитора від відповідальності перед клієнтом за виконання договору.

Стаття 806. Одностороння відмова від виконання договору транспортної експедиції

Кожна з сторін має право відмовитися від виконання договору транспортної експедиції, попередивши про це іншу сторону в розумний строк.

При односторонню відмову від виконання договору сторона, яка заявила про відмову, відшкодовує іншій стороні збитки, спричинені розірванням договору.

Глава 42. Позика і кредит

§ 1. Позика

Стаття 807. Договір позики

1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості .

Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей.

2. Іноземна валюта і валютні цінності можуть бути предметом договору позики на території Російської Федерації з дотриманням правил статей 140, 141 і 317 цього Кодексу.

Стаття 808. Форма договору позики

1. Договір позики між громадянами повинен бути укладений у письмовій формі, якщо його сума перевищує не менше ніж у десять разів встановлений законом мінімальний розмір оплати праці, а у випадку, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

2. На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена ​​розписка позичальника або інший документ, що засвідчують передачу йому позикодавцем певної грошової суми або визначеної кількості речей.

Стаття 809. Відсотки за договором позики

1. Якщо інше не передбачено законом або договором позики, позикодавець має право на отримання з позичальника відсотків на суму позики у розмірах і в порядку, визначених договором. При відсутності в договорі умови про розмір відсотків їх розмір визначається існуючої в місці проживання позикодавця, а якщо позикодавцем є юридична особа, в місці його перебування ставкою банківського відсотка (ставкою рефінансування) на день сплати позичальником суми боргу або його відповідної частини.

2. При відсутності іншої угоди проценти виплачуються щомісяця до дня повернення суми позики.

3. Договір позики передбачається безпроцентним, якщо в ньому прямо не передбачено інше, у випадках, коли:

договір укладено між громадянами на суму, що не перевищує пятидесятикратного встановленого законом мінімального розміру оплати праці, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однієї із сторін;

за договором позичальникові передаються не гроші, а інші речі, визначені родовими ознаками.

Стаття 810. Обов'язок позичальника повернути суму позики

1. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві одержану суму позики в строк і в порядку, які передбачені договором позики.

У випадках, коли термін повернення договором не встановлений або визначений моментом вимоги, сума позики повинна бути повернута позичальником протягом тридцяти днів з дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не передбачено договором.

2. Якщо інше не передбачено договором позики, сума безпроцентної позики може бути повернена позичальником достроково.

Сума позики, наданої під проценти, може бути повернена достроково за згодою позикодавця.

3. Якщо інше не передбачено договором позики, сума позики вважається повернутою в момент передачі її позикодавцеві або зарахування відповідних грошових коштів на його банківський рахунок.

Стаття 811. Наслідки порушення позичальником договору позики

1. Якщо інше не передбачено законом або договором позики, у випадках, коли позичальник не повертає у строк суму позики, на цю суму підлягають сплаті відсотки в розмірі, передбаченому пунктом 1 статті 395 цього Кодексу, з дня, коли вона повинна була бути повернута, до дня її повернення позикодавцеві незалежно від сплати відсотків, передбачених пунктом 1 статті 809 цього Кодексу.

2. Якщо договором позики передбачено повернення позики частинами (в розстрочку), то при порушенні позичальником строку, встановленого для повернення чергової частини позики, позикодавець має право вимагати дострокового повернення всієї суми, що залишилася позики разом з належними процентами.

Стаття 812. Оспорювання договору позики

1. Позичальник має право заперечувати договір позики за його безгрошової, доводячи, що гроші або інші речі в дійсності не отримані ним від позикодавця або одержані у меншій кількості, ніж вказано в договорі.

2. Якщо договір позики повинен бути укладений у письмовій формі (стаття 808), його оспорювання по безгрошової шляхом показань свідків не допускається, за винятком випадків, коли договір був укладений під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника позичальника з позикодавцем або збігу тяжких обставин .

3. Якщо в процесі заперечування позичальником договору позики за його безгрошової буде встановлено, що гроші або інші речі в дійсності не були отримані від позикодавця, договір позики вважається неукладеним. Коли гроші або речі в дійсності отримані позичальником від позикодавця в меншій кількості, ніж вказано в договорі, договір вважається укладеним на це кількість грошей або речей.

Стаття 813. Наслідки втрати забезпечення зобов'язань позичальника

При невиконанні позичальником передбачених договором позики обов'язків щодо забезпечення повернення суми позики, а також при втраті забезпечення або погіршення його умов за обставинами, за які позикодавець не відповідає, займодавец вправі вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків, якщо інше не передбачено договором .

Стаття 814. Цільову позику

1. Якщо договір позики укладено з умовою використання позичальником отриманих коштів на певні цілі (цільова позика), позичальник зобов'язаний забезпечити можливість здійснення позикодавцем контролю за цільовим використанням суми позики.

2. У разі невиконання позичальником умови договору позики про цільове використання суми позики, а також при порушенні обов'язків, передбачених пунктом 1 цієї статті, займодавец вправі вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 815. Вексель

У випадках, коли відповідно до угоди сторін позичальником видано вексель, що засвідчує нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) або іншого вказаного у векселі платника (перекладної вексель) виплатити по наступі передбаченого векселем терміну отримані в борг грошові суми, відносини сторін за векселем регулюються законом про переказний і простий вексель.

З моменту видачі векселя правила цього параграфа можуть застосовуватися до цих відносин остільки, оскільки вони не суперечать закону про переказний і простий вексель.

Стаття 816. Облігація

У випадках, передбачених законом або іншими правовими актами, договір позики може бути укладений шляхом випуску та продажу облігацій.

Облігацією визнається цінний папір, що засвідчує право її власника на отримання від особи, що випустив облігацію, у передбачений нею термін номінальної вартості облігації або іншого майнового еквівалента. Облігація надає її власникові також право на одержання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації або інші майнові права.

До відносин між особою, що випустила облігацію, і її держателем правила цього параграфа застосовуються остільки, оскільки інше не передбачено законом або у встановленому ним порядку.

Стаття 817. Договір державної позики

1. За договором державної позики позичальником виступає Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, а займодавцем - громадянин або юридична особа.

2. Державні позики є добровільними.

3. Договір державної позики укладається шляхом придбання займодавцем випущених державних облігацій чи інших державних цінних паперів, що засвідчують право позикодавця на одержання від позичальника наданих йому в борг грошових коштів або, залежно від умов позики, іншого майна, встановлених відсотків або інших майнових прав у строки, передбачені умовами випуску позики в обіг.

4. Зміна умов випущеного в обіг позики не допускається.

5. Правила про договір державної позики відповідно застосовуються до позик, що випускається муніципальним освітою.

Стаття 818. Новація боргу у позикове зобов'язання

1. За угодою сторін борг, що виник з купівлі-продажу, оренди майна чи іншого підстави, може бути замінений позиковим зобов'язанням.

2. Заміна боргу позиковим зобов'язанням здійснюється з дотриманням вимог про новації (стаття 414) і здійснюється у формі, передбаченої для укладення договору позики (стаття 808).

§ 2. Кредит

Стаття 819. Кредитний договір

1. За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язуються надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї.

2. До відносин за кредитним договором застосовуються правила, передбачені параграфом 1 цієї глави, якщо інше не передбачено правилами цього параграфа і не випливає із суті кредитного договору.

Стаття 820. Форма кредитного договору

Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі.

Недотримання письмової форми тягне недійсність кредитного договору. Такий договір вважається нікчемним.

Стаття 821. Відмова від надання чи отримання кредиту

1. Кредитор має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого кредитним договором кредиту повністю або частково за наявності обставин, очевидно свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута в термін.

2. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту повністю або частково, повідомивши про це кредитора до встановленого договором строку його надання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або кредитним договором.

3. У разі порушення позичальником передбаченої кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту (стаття 814) кредитор має право також відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором.

§ 3. Товарний та комерційний кредит

Стаття 822. Товарний кредит

Сторонами може бути укладений договір, що передбачає обов'язок однієї сторони надати іншій стороні речі, визначені родовими ознаками (договір товарного кредиту). До такого договору застосовуються правила параграфа 2 цієї глави, якщо інше не передбачено таким договором і не випливає із суті зобов'язання.

Умови про кількість, про асортимент, про комплектності, про якість, про тару та (або) про упаковку надаються речей повинні виконуватися відповідно до правил про договір купівлі-продажу товарів (статті 465 - 485), якщо інше не передбачено договором товарного кредиту.

Стаття 823. Комерційний кредит

1. Договорами, виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту, у тому числі у вигляді авансу, попередньої оплати, відстрочення та розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше не встановлено законом.

2. До комерційного кредиту відповідно застосовуються правила цієї глави, якщо інше не передбачено правилами про договір, з якого виникло відповідне зобов'язання, і не суперечить суті такого зобов'язання.

Глава 43. Фінансування під поступку

грошової вимоги

Стаття 824. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги

1. За договором фінансування під поступку грошової вимоги одна сторона (фінансовий агент) передає або зобов'язується передати другій стороні (клієнту) кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) до третьої особи (боржника), що випливає з надання клієнтом товарів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги.

Грошова вимога до боржника може бути віддана клієнтом факторові також з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фінансовим агентом.

2. Зобов'язання фінансового агента за договором фінансування під поступку грошової вимоги можуть включати ведення для клієнта бухгалтерського обліку, а також надання клієнту інших фінансових послуг, пов'язаних з грошовими вимогами, можуть бути предметом поступки.

Стаття 825. Фінансовий агент

У ролі фінансового агента договори фінансування під поступку грошової вимоги можуть укладати банки й інші кредитні організації, а також інші комерційні організації, мають дозвіл (ліцензію) на здійснення діяльності такого виду.

Стаття 826. Грошова вимога, уступаемое з метою отримання фінансування

1. Предметом поступки, під яку надається фінансування, може бути як грошова вимога, термін платежу за яким настав (існуюче вимога), так і право на отримання грошових коштів, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Грошова вимога, що є предметом поступки, має бути визначено в договорі клієнта з фінансовим агентом таким чином, що дозволяє ідентифікувати існуюче вимога в момент укладання договору, а майбутня вимога - не пізніше ніж у момент його виникнення.

2. При поступку майбутнього грошового вимоги воно вважається перейшло до фінансового агенту після того, як виникло саме право на одержання з боржника грошових коштів, які є предметом поступки вимоги, передбаченої договором. Якщо відступлення грошової вимоги обумовлене певною подією, вона набирає чинності після настання цієї події.

Додаткового оформлення поступки грошової вимоги в цих випадках не потрібно.

Стаття 827. Відповідальність клієнта перед фінансовим агентом

1. Якщо договором фінансування під поступку грошової вимоги не передбачено інше, клієнт несе перед фактором за дійсність грошової вимоги, що є предметом поступки.

2. Грошова вимога, що є предметом поступки, визнають чинним, якщо клієнт має право на передачу грошового вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не відомі обставини, внаслідок яких боржник має право його не виконувати.

3. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання боржником вимоги, що є предметом поступки, у випадку пред'явлення його фінансовим агентом до виконання, якщо інше не передбачено договором між клієнтом і фінансовим агентом.

Стаття 828. Недійсність заборони поступки грошового вимоги

1. Поступка факторові грошової вимоги є дійсною, навіть якщо між клієнтом та його боржником існує угода про її заборону або обмеження.

2. Положення, встановлене пунктом 1 цієї статті, не звільняє клієнта від зобов'язань або відповідальності перед боржником у зв'язку з поступкою вимоги в порушення існуючого між ними угоди про її заборону або обмеження.

Стаття 829. Наступне відступлення грошової вимоги

Якщо договором фінансування під поступку грошової вимоги не передбачено інше, наступна поступка грошового вимоги фінансовим агентом не допускається.

У випадку, коли наступна поступка грошового вимоги допускається договором, до неї відповідно застосовуються положення цієї глави.

Стаття 830. Виконання грошової вимоги боржником факторові

1. Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або від фінансового агента письмове повідомлення про відступлення грошової вимоги даному фінансовому агенту і в повідомленні визначена підлягає виконанню грошове вимога, а також вказаний фінансовий агент, якому повинен бути здійснений платіж.

2. На прохання боржника фінансовий агент зобов'язаний у розумний термін подати боржнику доказ того, що поступка грошового вимоги фінансовому агенту дійсно мала місце. Якщо фінансовий агент не виконає цей обов'язок, боржник має право провести по даній вимозі платіж клієнтові на виконання свого зобов'язання перед останнім.

3. Виконання грошової вимоги боржником факторові відповідно до правил цієї статті звільняє боржника від його обов'язку перед клієнтом.

Стаття 831. Права фінансового агента на суми, отримані від боржника

1. Якщо за умовами договору фінансування під поступку грошової вимоги фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього цієї вимоги фінансовим агентом, останній набуває права на всі суми, які він одержить від боржника на виконання вимоги, а клієнт не несе відповідальності перед фінансовим агентом за те, що отримані ним суми виявилися менше ціни, за яку агент придбав вимогу.

2. Якщо відступлення грошової вимоги факторові здійснена з метою забезпечення виконання йому зобов'язання клієнта і договором фінансування під поступку вимоги не передбачено інше, фінансовий агент зобов'язаний представити звіт клієнтові і передати йому суму, що перевищує суму боргу клієнта, забезпечену поступкою вимоги. Якщо грошові кошти, отримані фінансовим агентом від боржника, виявилися менше суми боргу клієнта факторові, забезпеченої поступкою вимоги, клієнт залишається відповідальним перед фінансовим агентом за залишок боргу.

Стаття 832. Зустрічні вимоги боржника

1. У разі звернення фінансового агента до боржника з вимогою здійснити платіж боржник має право відповідно до статей 410 - 412 цього Кодексу пред'явити до заліку свої грошові вимоги, засновані на договорі з клієнтом, які вже виникли у боржника до часу, коли їм було отримано повідомлення про відступлення вимоги фінансовому агенту.

2. Вимоги, які боржник міг би пред'явити клієнтові у зв'язку з порушенням останнім угоди про заборону про обмеження поступки вимоги, не мають сили щодо фінансового агента.

Стаття 833. Повернення боржникові сум, отриманих фінансовим агентом

1. У разі порушення клієнтом своїх зобов'язань за договором, укладеним з боржником, останній не має права вимагати від агента повернення сум, уже сплачених йому за перейшов до фінансового агенту вимозі, якщо боржник має право отримати такі суми безпосередньо з клієнта.

2. Боржник, який має право одержати безпосередньо від клієнта суми, сплачені факторові внаслідок відступлення вимоги, проте вправі вимагати повернення цих сум фактором, якщо доведено, що останній не виконав своє зобов'язання здійснити клієнтові обіцяний платіж, пов'язаний з поступкою вимоги, або справив такий платіж, знаючи про порушення клієнтом того зобов'язання перед боржником, до якого належить платіж, пов'язаний з поступкою вимоги.

Глава 44. Банківський вклад

КонсультантПлюс: примітка.

Федеральним законом від 28.07.2004 N 88-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "встановлені випадки, при яких кредитні організації вправі відмовитися від укладення договору банківського рахунку (вкладу ) з фізичною або юридичною особою.

Стаття 834. Договір банківського вкладу

1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї на умовах і в порядку, передбачених договором.

2. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є громадянин, визнається публічним договором (стаття 426).

3. До відносин банку і вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунка (глава 45), якщо інше не передбачено правилами цієї глави або не випливає із суті договору банківського вкладу.

Юридичні особи не мають права перераховувати знаходяться у вкладах (депозитах) кошти іншим особам.

4. Правила цієї глави пов'язані з банкам, застосовуються також до інших кредитних організацій, які приймають відповідно до закону вклади (депозити) від юридичних осіб.

Стаття 835. Право на залучення грошових коштів у внески

1. Право на залучення грошових коштів у внески мають банки, яким таке право надане відповідно до дозволу (ліцензії), виданого в порядку, встановленому відповідно до закону.

Дія пунктів 2 і 3 поширюється також на випадки, коли відносини, пов'язані із залученням коштів у внески виникли до введення в дію частини другої Кодексу і зберігаються в момент введення в дію частини другої Кодексу (Федеральний закон від 26.01.1996 N 15-ФЗ) .

2. У разі прийняття вкладу від громадянина обличчям, які мають на це права, або з порушенням порядку, встановленого законом або прийнятими відповідно до нього банківськими правилами, вкладник може зажадати негайного повернення суми вкладу, а також сплати на неї процентів, передбачених статтею 395 цього Кодексу , і відшкодування понад суму відсотків всіх заподіяних вкладникові збитків.

Якщо такою особою прийняті на умовах договору банківського вкладу грошові кошти юридичної особи, такий договір є недійсним (стаття 168).

3. Якщо інше не встановлено законом, наслідки, передбачені пунктом 2 цієї статті, застосовуються також у випадках:

залучення грошових коштів громадян і юридичних осіб шляхом продажу їм акцій та інших цінних паперів, випуск яких визнано незаконним;

залучення грошових коштів громадян у внески під векселі або інші цінні папери, що виключають отримання їх власниками вкладу на першу вимогу та здійснення вкладником інших прав, передбачених правилами цієї глави.

Стаття 836. Форма договору банківського вкладу

1. Договір банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі.

Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення вкладу засвідчене ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або іншим виданим банком вкладникові документом, що відповідають вимогам, передбаченим для таких документів законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту .

2. Недотримання письмової форми договору банківського вкладу тягне недійсність цього договору. Такий договір є нікчемним.

Стаття 837. Види вкладів

1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад до запитання) або на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку (строковий вклад).

Договором може бути передбачено внесення вкладів на інших умовах їх повернення, що не суперечать закону.

2. За договором банківського вкладу будь-якого виду банк зобов'язаний видати суму внеску або її частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, внесених юридичними особами на інших умовах повернення, передбачених договором.

Умова договору про відмову громадянина від права на одержання вкладу на першу вимогу мізерно.

3. У випадках, коли терміновий або інший внесок, інший, ніж вклад до запитання, повертається вкладникові на його вимогу до закінчення терміну або до настання інших обставин, зазначених у договорі банківського вкладу, проценти за вкладом виплачуються в розмірі, що відповідає розміру відсотків, виплачуваних банком по вкладами до запитання, якщо договором не передбачений інший розмір відсотків.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав пунктом 4 статті 837 см. визначення Конституційного Суду РФ від 18.11.2004 N 371-О.

4. У випадках, коли вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку або суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, - по настанні передбачених договором обставин, договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 838. Відсотки на вклад

1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, визначеному договором банківського вкладу.

При відсутності в договорі умови про розмір виплачуваних відсотків банк зобов'язаний виплачувати відсотки в розмірі, що визначається відповідно до пункту 1 статті 809 цього Кодексу.

2. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, банк має право змінювати розмір процентів, які виплачуються на вклади до запитання.

У разі зменшення банком розміру процентів новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до повідомлення вкладникам про зменшення відсотків, після закінчення місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не передбачено договором.

3. Визначений договором банківського вкладу розмір відсотків на вклад, внесений громадянином на умовах його видачі після закінчення певного терміну або після настання передбачених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не передбачено законом. За договором такого банківського вкладу, укладеним банком з юридичною особою, розмір процентів не може бути односторонньо змінений, якщо інше не передбачено законом або договором.

Стаття 839. Порядок нарахування відсотків на вклад та їх виплати

1. Відсотки на суму банківського вкладу нараховуються від дня, наступного за днем її надходження у банк, до дня її повернення вкладнику включно, а якщо її списання з рахунку вкладника заброньований з інших підстав, до дня списання включно.

(В ред. Федерального закону від 21.03.2005 N 22-ФЗ)

2. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, проценти на суму банківського вкладу виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а незатребувані в цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки.

При поверненні вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.

Стаття 840. Забезпечення повернення вкладу

1. Повернення вкладів громадян банком забезпечується шляхом здійснюється відповідно до закону обов'язкового страхування внесків, а у передбачених законом випадках і іншими способами.

(П. 1 в ред. Федерального закону від 23.12.2003 N 182-ФЗ)

2. Способи забезпечення банком повернення внесків юридичних осіб визначаються договором банківського вкладу.

3. При укладанні договору банківського вкладу банк зобов'язаний надати вкладникові інформацію про забезпеченість повернення вкладу.

4. При невиконанні банком передбачених законом або договором банківського вкладу обов'язків щодо забезпечення повернення вкладу, а також при втраті забезпечення або погіршення його умов вкладник має право вимагати від банку негайного повернення суми вкладу, сплати на неї процентів в розмірі, що визначається відповідно до пункту 1 статті 809 цього Кодексу, та відшкодування завданих збитків.

Стаття 841. Внесення третіми особами коштів на рахунок вкладника

Якщо договором банківського вкладу не передбачено інше, на рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, що надійшли до банку на ім'я вкладника від третіх осіб із зазначенням необхідних даних про його рахунку за вкладом. При цьому передбачається, що вкладник висловив згоду на отримання грошових коштів від таких осіб, надавши їм необхідні дані про рахунок за вкладом.

Стаття 842. Вклади на користь третіх осіб

1. Вклад може бути внесений до банку на ім'я певного третьої особи. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, така особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, заснованого на цих правах, або висловлення їм банку іншим способом наміру скористатися такими правами.

Вказівка ​​імені громадянина (стаття 19) або найменування юридичної особи (стаття 54), на користь якого вноситься вклад, є істотною умовою відповідного договору банківського вкладу.

Договір банківського вкладу на користь громадянина, який помер до моменту укладення договору, або не існуючого до цього моменту юридичної особи нікчемний.

2. До вираження третьою особою наміру скористатися правами вкладника особа, що уклала договір банківського вкладу, може скористатися правами вкладника щодо внесених ним на рахунок за вкладом грошових коштів.

3. Правила про договір на користь третьої особи (стаття 430) застосовуються до договору банківського вкладу на користь третьої особи, якщо це не суперечить правилам цієї статті і суті банківського вкладу.

Стаття 843. Ощадна книжка

1. Якщо угодою сторін не передбачено інше, укладення договору банківського вкладу з громадянином і внесення грошових коштів на його рахунок за вкладом засвідчуються ощадною книжкою. Договором банківського вкладу може бути передбачена видача іменної ощадної книжки або ощадної книжки на пред'явника. Ощадна книжка на пред'явника є цінним папером.

В ощадній книжці мають бути зазначені і засвідчені банком найменування і місце знаходження банку (стаття 54), а якщо вклад внесено до філії, також його відповідної філії, номер рахунка за вкладом, а також усі суми коштів, зарахованих на рахунок, усі суми грошових коштів, списаних з рахунку, і залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк.

Якщо не доведено інше стан вкладу, дані про вклад, вказані в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

2. Видача вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки.

Якщо іменна ощадна книжка втрачена або приведена у непридатний для пред'явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку.

Відновлення прав за втраченою ощадною книжкою на пред'явника здійснюється в порядку, передбаченому для цінних паперів на пред'явника (стаття 148).

Стаття 844. Ощадний (депозитний) сертифікат

1. Ощадний (депозитний) сертифікат є цінним папером, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та обумовлених у сертифікаті відсотків у банку, який видав сертифікат, або в будь-якій філії цього банку.

2. Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути представницькими або іменними.

3. У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачуються сума вкладу і відсотки, що виплачуються за вкладами до запитання, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір відсотків.

Глава 45. Банківський рахунок

Стаття 845. Договір банківського рахунку

1. За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

2. Банк може використовувати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

3. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші не передбачені законом або договором банківського рахунку обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд.

4. Правила цієї глави пов'язані з банкам, застосовуються також і до інших кредитних організацій при укладенні та виконанні ними договору банківського рахунка відповідно до виданого дозволом (ліцензією).

Стаття 846. Укладення договору банківського рахунку

1. При укладанні договору банківського рахунку клієнтові або зазначеній ним особі відкривається рахунок у банку на умовах, погоджених сторонами.

2. Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунку з клієнтом, що звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком для відкриття рахунків даного виду умовах, що відповідають вимогам, передбаченим законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами.

Банк не має права відмовити у відкритті рахунку, здійснення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та виданим йому дозволом (ліцензією), за винятком випадків, коли така відмова викликана відсутністю у банку можливості прийняти на банківське обслуговування або допускається законом чи іншими правовими актами .

При необгрунтованому ухиленні банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право пред'явити йому вимоги, передбачені пунктом 4 статті 445 цього Кодексу.

Стаття 847. Посвідчення права розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку

1. Права осіб, які здійснюють від імені клієнта розпорядження про перерахування і видачу коштів з рахунку, засвідчуються клієнтом шляхом подання банку документів, передбачених законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і договором банківського рахунку.

2. Клієнт може дати розпорядження банку про списання грошових коштів з рахунку на вимогу третіх осіб, в тому числі пов'язаному з виконанням клієнтом своїх зобов'язань перед цими особами. Банк приймає ці розпорядження за умови зазначення в них у письмовій формі необхідних даних, що дозволяють при пред'явленні відповідної вимоги ідентифікувати особу, яка має право на його пред'явлення.

3. Договором може бути передбачено посвідчення прав розпорядження грошовими сумами, які перебувають на рахунку, електронними засобами платежу та іншими документами з використанням в них аналогів власноручного підпису (пункт 2 статті 160), кодів, паролів та інших засобів, які підтверджують, що розпорядження дано уповноваженим на це особою .

Стаття 848. Операції за рахунком, що виконуються банком

Банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо договором банківського рахунку не передбачене інше.

Стаття 849. Терміни операцій за рахунком

Банк зобов'язаний зараховувати надійшли на рахунок клієнта грошові кошти не пізніше дня, наступного за днем надходження в банк відповідного платіжного документа, якщо коротший строк не передбачено договором банківського рахунку.

Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видавати або перераховувати з рахунку грошові кошти клієнта не пізніше дня, наступного за днем надходження в банк відповідного платіжного документа, якщо інші терміни не передбачені законом, виданими відповідно до нього банківськими правилами або договором банківського рахунку.

Стаття 850. Кредитування рахунку

Про деякі питання застосування пункту 1 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5.

1. У випадках, коли відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунку незважаючи на відсутність коштів (кредитування рахунка), банк вважається надала клієнту кредит на відповідну суму від дня здійснення такого платежу.

2. Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються правилами про позику та кредит (глава 42), якщо договором банківського рахунку не передбачене інше.

Стаття 851. Оплата витрат банку на здійснення операцій по рахунку

1. У випадках, передбачених договором банківського рахунку, клієнт оплачує послуги банку по здійсненню операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку.

2. Плата за послуги банку, передбачена пунктом 1 цієї статті, може стягуватися банком після закінчення кожного кварталу з коштів клієнта, що знаходяться на рахунку, якщо інше не передбачено договором банківського рахунку.

Стаття 852. Відсотки за користування банком грошовими коштами, що знаходяться на рахунку

1. Якщо інше не передбачено договором банківського рахунку, за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує відсотки, сума яких зараховується на рахунок.

Сума процентів зараховується на рахунок у строки, передбачені договором, а у випадку, коли такі терміни договором не передбачені, після закінчення кожного кварталу.

2. Відсотки, зазначені в пункті 1 цієї статті, сплачуються банком у розмірі, визначеному договором банківського рахунку, а за відсутності в договорі відповідної умови в розмірі, звичайно уплачиваемом банком за вкладами до запитання (стаття 838).

З питання, що стосується застосування стаття 853, див Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5.

Стаття 853. Залік зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку

Грошові вимоги банку до клієнта, пов'язані з кредитуванням рахунка (стаття 850) і оплатою послуг банку (стаття 851), а також вимоги клієнта до банку про сплату відсотків за користування коштами (стаття 852) припиняються заліком (стаття 410), якщо інше не передбачено договором банківського рахунку.

Залік зазначених вимог здійснюється банком. Банк зобов'язаний інформувати клієнта про зробленому заліку у порядку та в строки, які передбачені договором, а якщо відповідні умови сторонами не узгоджені, - у порядку та в строки, які є звичайними для банківської практики надання клієнтам інформації про стан грошових коштів на відповідному рахунку.

Стаття 854. Підстави списання грошових коштів з рахунку

1. Списання коштів з рахунку здійснюється банком на підставі розпорядження клієнта.

2. Без розпорядження клієнта списання грошових коштів, що знаходяться на рахунку, допускається за рішенням суду, а також у випадках, встановлених законом або передбачених договором між банком і клієнтом.

Стаття 855. Черговість списання грошових коштів з рахунку

1. При наявності на рахунку коштів, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, списання цих коштів з рахунку здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання (календарна черговість), якщо інше не передбачено законом.

2. При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог списання коштів здійснюється в такій черговості:

в першу чергу здійснюється списання за виконавчими документами, які передбачають перерахування або видачу грошових коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;

у другу чергу проводиться списання за виконавчими документами, які передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, з виплати винагород за авторським договором;

Федеральними законами від 26.03.1998 N 42-ФЗ (ст. 17), від 22.02.1999 N 36-ФЗ (ст. 23), від 31.12.1999 N 227-ФЗ (ст. 35), від 30.12.2001 N 194 -ФЗ (ст. 37), від 24.12.2002 N 176-ФЗ (ст. 32), від 23.12.2003 N 186-ФЗ (ст. 31), від 23.12.2004 N 173-ФЗ (ст. 26), від 26.12.2005 N 189-ФЗ (стаття 26) встановлено, до внесення відповідно до рішення Конституційного Суду Російської Федерації змін до пункту 2 статті 855 Цивільного кодексу Російської Федерації, при недостатності коштів на рахунку платника податків для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог списання коштів за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету та державних позабюджетних фондів, а також перерахування грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором (контрактом), проводяться в порядку календарної черговості надходження документів після перерахування платежів, віднесених зазначеною статтею Цивільного кодексу Російської Федерації до першої та другої черговості.

Положення абзацу четвертого пункту 2 визнано не відповідним Конституції РФ Постановою Конституційного Суду РФ від 23.12.1997 N 21-П, виходячи з того, що встановлене в абзаці п'ятому цього пункту обов'язкове списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, означає тільки стягнення заборгованості по зазначених платежах на підставі доручень податкових органів та органів податкової поліції, що носять безперечний характер.

Відповідно до частини 3 статті 79 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу.

в третю чергу проводиться списання за платіжними документами, які передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також з відрахувань до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації і фонди обов'язкового медичного страхування;

(В ред. Федеральних законів від 24.10.1997 N 133-ФЗ, від 10.01.2003 N 8-ФЗ)

в четверту чергу проводиться списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, відрахування в які не передбачені в третьої черги;

(В ред. Федерального закону від 12.08.1996 N 110-ФЗ)

у п'яту чергу проводиться списання за виконавчими документами, які передбачають задоволення інших грошових вимог;

(В ред. Федерального закону від 12.08.1996 N 110-ФЗ)

у шосту чергу проводиться списання за іншими платіжними документами в порядку календарної черговості.

(В ред. Федерального закону від 12.08.1996 N 110-ФЗ)

Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.

Стаття 856. Відповідальність банку за неналежне здійснення операцій по рахунку

У випадках несвоєчасного зарахування на рахунок надійшли клієнтові грошових коштів або їх необгрунтованого списання банком з рахунку, а також невиконання вказівок клієнта про перерахування грошових коштів з рахунку або про їх видачу з рахунку банк зобов'язаний сплатити на цю суму відсотки в порядку і в розмірі, передбачених статтею 395 цього Кодексу.

Стаття 857. Банківська таємниця

1. Банк гарантує таємницю банківського рахунку та банківського вкладу, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

2. Відомості, що становлять банківську таємницю, можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам, а також представлені в бюро кредитних історій на підставах і в порядку, які передбачені законом. Державним органам та їх посадовим особам такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та порядку, які передбачені законом.

(П. 2 в ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 219-ФЗ)

3. У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт, права якого порушені, має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків.

Стаття 858. Обмеження розпорядження рахунком

Обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, не допускається, за винятком накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, або призупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених законом.

Стаття 859. Розірвання договору банківського рахунку

Про деякі питання застосування пункту 1 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5.

1. Договір банківського рахунку розривається за заявою клієнта в будь-який час.

Положення пункту 1.1 поширюються на відносини, що виникли з договорів банківського рахунку, укладених до набрання чинності Федерального закону від 18.07.2005 N 89-ФЗ.

1.1. Якщо інше не передбачено договором, при відсутності протягом двох років грошових коштів на рахунку клієнта та операцій за цим рахунком банк вправі відмовитися від виконання договору банківського рахунку, попередивши в письмовій формі про це клієнта. Договір банківського рахунку вважається розірваним після закінчення двох місяців з дня направлення банком такого попередження, якщо на рахунок клієнта протягом цього терміну не надійшли грошові кошти.

(П. 1.1 введений Федеральним законом від 18.07.2005 N 89-ФЗ)

2. На вимогу банку договір банківського рахунку може бути розірвано судом у таких випадках:

коли сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, виявиться нижче мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена ​​протягом місяця від дня попередження банку про це;

при відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не передбачено договором.

Про деякі питання застосування пункту 3 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5.

3. Залишок коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок не пізніше семи днів після отримання відповідної письмової заяви клієнта.

4. Розірвання договору банківського рахунку є підставою закриття рахунку клієнта.

Стаття 860. Рахунки банків

Правила цієї глави поширюються на кореспондентські рахунки, кореспондентські субрахунки, інші рахунки банків, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або встановленими згідно з ними банківськими правилами.

Глава 46. Розрахунки

§ 1. Загальні положення про розрахунки

Стаття 861. Готівкові і безготівкові розрахунки

1. Розрахунки за участю громадян, не пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися готівкою (стаття 140) без обмеження суми або в безготівковому порядку.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідними Конституції РФ положень пункту 2 статті 861 см. визначення Конституційного Суду РФ від 05.07.2001.

2. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю громадян, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковому порядку. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом.

3. Безготівкові розрахунки проводяться через банки, інші кредитні організації (далі - банки), в яких відкриті відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлено використовується формою розрахунків.

Стаття 862. Форми безготівкових розрахунків

1. При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки платіжними дорученнями, за акредитивом, чеками, розрахунки за інкасо, а також розрахунки в інших формах, передбачених законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту.

2. Сторони за договором мають право обрати та встановити у договорі будь-яку з форм розрахунків, зазначених у пункті 1 цієї статті.

§ 2. Розрахунки платіжними дорученнями

Стаття 863. Загальні положення про розрахунки платіжними дорученнями

1. При розрахунках платіжним дорученням банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок коштів, що знаходяться на його рахунку, перевести певну грошову суму на рахунок зазначеного платником особи у цьому чи в іншому банку у строк, передбачений законом або встановлюваний згідно з ним, якщо більш короткий строк не передбачений договором банківського рахунку або не визначається застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.

2. Правила цього параграфа застосовуються до відносин, пов'язаних із перерахуванням грошових коштів через банк особою, яка не має рахунок в даному банку, якщо інше не передбачено законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами або не випливає із суті цих відносин.

3. Порядок здійснення розрахунків платіжними дорученнями регулюється законом, а також установлених у відповідність з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту.

Стаття 864. Умови виконання банком платіжного доручення

1. Зміст платіжного доручення та подаються разом з ним розрахункових документів та їх форма повинні відповідати вимогам, передбаченим законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами.

2. У разі невідповідності платіжного доручення вимогам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, банк може уточнити зміст доручення. Такий запит повинен бути зроблений платникові негайно після отримання доручення. При неотриманні відповіді в строк, передбачений законом або встановленими згідно з ним банківськими правилами, а за їх відсутності - у розумний строк банк може залишити доручення без виконання і повернути його платникові, якщо інше не передбачено законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами або договором між банком і платником.

3. Доручення платника виконується банком за наявності коштів на рахунку платника, якщо інше не передбачено договором між платником і банком. Доручення виконуються банком з дотриманням черговості списання грошових коштів з рахунку (стаття 855).

Стаття 865. Виконання доручення

1. Банк, що прийняв платіжне доручення платника, зобов'язаний перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача коштів для її зарахування на рахунок особи, зазначеної в дорученні, у строк, встановлений пунктом 1 статті 863 цього Кодексу.

2. Банк має право залучати інші банки для виконання операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок, вказаний у дорученні клієнта.

3. Банк зобов'язаний негайно інформувати платника на його вимогу про виконання доручення. Порядок оформлення та вимоги до змісту повідомлення про виконання доручення передбачаються законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами або угодою сторін.

Стаття 866. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання доручення

1. У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк несе відповідальність на підставах і в розмірах, які передбачені главою 25 цього Кодексу.

2. У випадках, коли невиконання або неналежне виконання доручення мало місце у зв'язку з порушенням правил вчинення розрахункових операцій банком, залученим для виконання доручення платника, відповідальність, передбачена пунктом 1 цієї статті, може бути покладена судом на цей банк.

3. Якщо порушення правил здійснення розрахункових операцій банком спричинило неправомірне утримання грошових коштів, банк зобов'язаний сплатити відсотки в порядку і в розмірі, передбачених статтею 395 цього Кодексу.

§ 3. Розрахунки по акредитиву

Стаття 867. Загальні положення про розрахунки по акредитиву

1. При розрахунках по акредитиву банк, що діє за дорученням платника про відкриття акредитива і відповідно до його вказівки (банк-емітент), зобов'язується зробити платежі одержувачеві коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити платежі одержувачу коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель.

До банку-емітенту, що проводить платежі одержувачу коштів або оплачує, акцептує або враховує перекладної вексель, застосовуються правила про виконуючому банку.

2. У разі відкриття покритого (депонованого) акредитива банк-емітент при його відкритті зобов'язаний перерахувати суму акредитива (покриття) за рахунок платника або наданого йому кредиту в розпорядження виконуючого банку на весь термін дії зобов'язання банку-емітента.

У разі відкриття непокритого (гарантованого) акредитива виконуючому банку надається право списувати всю суму акредитива з ведеться у нього рахунки банку-емітента.

3. Порядок здійснення розрахунків по акредитиву регулюється законом, а також установлених у відповідність з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту.

Стаття 868. Відзивний акредитив

1. Відзивним визнається акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом без попереднього повідомлення одержувача коштів. Відкликання акредитива не створює будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів.

2. Виконуючий банк зобов'язаний здійснити платіж або інші операції за відкличним акредитивом, якщо до моменту їх здійснення ним не одержано повідомлення про зміну умов або скасування акредитива.

3. Акредитив є відкличним, якщо в його тексті прямо не встановлено інше.

Стаття 869. Безвідкличний акредитив

1. Безвідкличний визнається акредитив, який не може бути скасований без згоди одержувача коштів.

2. На прохання банку-емітента виконуючий банк, що бере участь у проведенні акредитивної операції, може підтвердити безвідкличний акредитив (підтверджений акредитив). Таке підтвердження означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язання банку-емітента зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитиву.

Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, не може бути змінений або скасований без згоди виконуючого банку.

Стаття 870. Виконання акредитива

1. Для виконання акредитива одержувач коштів подає до виконуючого банку документи, що підтверджують виконання всіх умов акредитива. При порушенні хоча б одного з цих умов виконання акредитива не провадиться.

2. Якщо виконуючий банк провів платіж або здійснив іншу операцію згідно з умовами акредитива, банк-емітент зобов'язаний відшкодувати йому понесені витрати. Зазначені витрати, а також усі інші витрати банку-емітента, пов'язані з виконанням акредитива, відшкодовуються платником.

Стаття 871. Відмова у прийнятті документів

1. Якщо виконуючий банк відмовляє у прийнятті документів, які за зовнішніми ознаками не відповідають умовам акредитива, він зобов'язаний негайно проінформувати про це одержувача коштів і банк-емітент із зазначенням причин відмови.

2. Якщо банк-емітент, одержавши прийняті виконуючим банком документи, вважає, що вони не відповідають за зовнішніми ознаками умовам акредитива, він має право відмовитися від їх прийняття і вимагати від виконуючого банку суму, сплачену одержувачеві коштів з порушенням умов акредитива, а за непокритим акредитивом відмовитися від відшкодування виплачених сум.

Стаття 872. Відповідальність банку за порушення умов акредитива

1. Відповідальність за порушення умов акредитива перед платником несе банк-емітент, а перед банком-емітентом виконуючий банк, за винятком випадків, передбачених цією статтею.

2. При необгрунтованій відмові виконуючого банку у виплаті коштів за покритому або підтвердженого акредитиву відповідальність перед одержувачем коштів може бути покладена на виконуючий банк.

3. У разі неправильної виплати виконуючим банком грошових коштів по покритому або підтвердженого акредитиву внаслідок порушення умов акредитива відповідальність перед платником може бути покладена на виконуючий банк.

Стаття 873. Закриття акредитива

1. Закриття акредитива у виконуючому банку здійснюється:

після закінчення строку акредитива;

за заявою одержувача коштів про відмову від використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такої відмови передбачена умовами акредитива;

на вимогу платника про повне або часткове відкликання акредитива, якщо таке відкликання можливе за умовами акредитива.

Про закриття акредитива виконуючий банк повинен довести до відома банк-емітент.

2. Невикористана сума покритого акредитива підлягає поверненню банку-емітенту негайно одночасно із закриттям акредитива. Банк-емітент повинен зарахувати повернені суми на рахунок платника, з якого депонувалися кошти.

§ 4. Розрахунки по інкасо

Стаття 874. Загальні положення про розрахунки за інкасо

1. При розрахунках по інкасо банк (банк-емітент) зобов'язується за дорученням клієнта здійснити за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу.

2. Банк-емітент, який одержав доручення клієнта, має право залучати для його виконання інший банк (виконуючий банк).

Порядок здійснення розрахунків за інкасо регулюється законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту.

3. У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк-емітент несе перед ним відповідальність на підставах та в розмірі, що передбачені главою 25 цього Кодексу.

Якщо невиконання або неналежне виконання доручення клієнта мало місце у зв'язку з порушенням правил здійснення розрахункових операцій виконуючим банком, відповідальність перед клієнтом може бути покладена на цей банк.

Стаття 875. Виконання інкасового доручення

1. При відсутності будь-якого документа або невідповідності документів за зовнішніми ознаками інкасовому дорученню виконуючий банк зобов'язаний негайно сповістити про це особу, від якої було отримано інкасове доручення. У разі неусунення зазначених недоліків банк має право повернути документи без виконання.

2. Документи подаються платникові у тій формі, в якій вони одержані, за винятком відміток і написів банків, необхідних для оформлення інкасової операції.

3. Якщо документи підлягають оплаті по пред'явленню, виконуючий банк повинен зробити подання до платежу негайно з отриманням інкасового доручення.

Якщо документи підлягають оплаті в інший строк, виконуючий банк повинен для одержання акцепту платника подати документи до акцепту негайно з отриманням інкасового доручення, а вимогу платежу має бути зроблено не пізніше дня настання зазначеного у документі строку платежу.

4. Часткові платежі можуть бути прийняті у випадках, коли це встановлено банківськими правилами, або за наявності спеціального дозволу в інкасовому дорученні.

5. Одержані (інкасовані) суми мають бути негайно передані виконуючим банком у розпорядження банку-емітента, який повинен зарахувати ці суми на рахунок клієнта. Виконуючий банк має право стягнути з інкасованих сум належні йому винагороду та відшкодування витрат.

Стаття 876. Повідомлення про проведені операції

1. Якщо платіж та (або) акцепт не були отримані, виконуючий банк зобов'язаний негайно сповістити банк-емітент про причини неплатежу або відмови від акцепту.

Банк-емітент зобов'язаний негайно інформувати про це клієнта, запитавши у нього вказівки щодо подальших дій.

2. При неотриманні вказівок про подальші дії у строк, встановлений банківськими правилами, а за його відсутності в розумний строк виконуючий банк має право повернути документи банку-емітенту.

§ 5. Розрахунки чеками

Стаття 877. Загальні положення про розрахунки чеками

1. Чеком визнається цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю.

2. Як платник по чеку може бути зазначений тільки банк, де чекодавець має кошти, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків.

3. Відкликання чека до спливу строку для його пред'явлення не допускається.

4. Видача чека не погашає грошового зобов'язання, на виконання якого він виданий.

5. Порядок та умови використання чеків у платіжному обороті регулюються цим Кодексом, а в частині, їм не врегульованою, іншими законами і встановлюваними згідно з ними банківськими правилами.

Стаття 878. Реквізити чека

1. Чек повинен містити:

1) найменування "чек", включене в текст документа;

2) доручення платнику виплатити певну грошову суму;

3) найменування платника і вказівка ​​рахунку, з якого повинен бути здійснений платіж;

4) зазначення валюти платежу;

5) зазначення дати і місця складання чека;

6) підпис особи, що чек, - чекодавця.

Відсутність в документі будь-якого із зазначених реквізитів позбавляє його сили чека.

Чек, що не містить вказівку місця його складання, розглядається як підписаний у місці знаходження чекодавця.

Вказівка ​​про відсотки вважається ненаписаною.

2. Форма чека та порядок його заповнення визначаються законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами.

Стаття 879. Оплата чека

1. Чек оплачується за рахунок коштів чекодавця.

У разі депонування коштів порядок та умови депонування коштів для покриття чека встановлюються банківськими правилами.

2. Чек підлягає оплаті платником за умови пред'явлення його до оплати у строк, встановлений законом.

3. Платник за чеком зобов'язаний упевнитися всіма доступними йому способами у справжності чека, а також у тому, що пред'явник чека є уповноваженим з нього обличчям.

При оплаті індосованого чека платник зобов'язаний перевірити правильність індосаментів, але не підписи індосантів.

4. Збитки, що виникли внаслідок оплати платником підробленого, викраденого або втраченого чека, покладаються на платника або чекодавця в залежності від того, з чиєї вини вони були завдані.

5. Особа, оплатившее чек, має право вимагати передачі йому чека з розпискою в отриманні платежу.

Стаття 880. Передача прав за чеком

1. Передача прав за чеком провадиться у порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу, з дотриманням правил, передбачених цією статтею.

2. Іменний чек не підлягає передачі.

3. У перекладному чеку індосамент на платника має силу розписки за отримання платежу.

Індосамент, здійснений платником, є недійсним.

Особа, яка володіє перекладним чеком, отриманим за індосаментом, вважається його законним власником, якщо вона засновує своє право на безперервному ряді індосаментів.

Стаття 881. Гарантія платежу

1. Платіж за чеком може бути гарантований повністю або частково через аваль.

Гарантія платежу за чеком (аваль) може даватися будь-якою особою, за винятком платника.

2. Аваль проставляється на лицьовій стороні чека або на додатковому аркуші шляхом напису "вважати за аваль" і вказівки, ким і за кого він виданий. Якщо не зазначено, за кого він даний, то вважається, що аваль дано за чекодавця.

Аваль підписується авалістом із зазначенням місця його проживання і дати здійснення напису, а якщо авалістом є юридична особа, місця його знаходження і дати здійснення напису.

3. Аваліст відповідає так само, як і той, за кого він дав аваль.

Його зобов'язання є дійсним навіть у тому випадку, якщо зобов'язання, яке він гарантував, виявиться недійсним з будь-якою якої іншої причини, ніж недотримання форми.

4. Аваліст, що сплатив чек, набуває права, що випливають із чека, проти того, за кого він дав гарантію, і проти тих, хто зобов'язаний перед останнім.

Стаття 882. Інкасування чека

1. Подання чека до банку, що обслуговує чекодержателя, на інкасо для одержання платежу вважається пред'явленням чека до платежу.

Оплата чека провадиться у порядку, встановленому статтею 875 цього Кодексу.

2. Зарахування коштів по інкасованих чеком на рахунок чекодержателя провадиться після одержання платежу від платника, якщо інше не передбачено договором між чекодержателем і банком.

Стаття 883. Посвідчення відмови від оплати чека

1. Відмова від оплати чека має бути засвідчений одним з таких способів:

1) вчиненням нотаріусом протесту або складанням рівнозначного акта в порядку, встановленому законом;

2) відміткою платника на чеку про відмову в його оплаті із зазначенням дати подання чека до оплати;

3) відміткою інкасуючого банку із зазначенням дати про те, що чек своєчасно виставлений і не оплачений.

2. Протест або рівнозначний акт має бути здійснений до закінчення строку для пред'явлення чека.

Якщо пред'явлення чека мало місце в останній день строку, протест або рівнозначний акт може бути здійснений в наступний робочий день.

Стаття 884. Повідомлення про несплату чека

Чекодержатель повинен повідомити свого індосанта і чекодавця про неплатіж протягом двох робочих днів, наступних за днем вчинення протесту або рівнозначного акта.

Кожний індосант повинен протягом двох робочих днів, наступних за днем отримання ним повідомлення, довести до відома свого індосанта про одержане ним повідомлення. В той самий строк надсилається повідомлення тому, хто дав аваль за цю особу.

Чи не послав повідомлення у зазначений строк не втрачає своїх прав. Він відшкодовує збитки, які можуть статися внаслідок неповідомлення про несплату чека. Розмір відшкодовуваних збитків не може перевищувати суму чека.

Стаття 885. Наслідки несплати чека

1. У разі відмови платника від оплати чека чекодержатель має право за своїм вибором пред'явити позов до одного, кількох чи до всіх зобов'язаних за чеком осіб (чекодавцю, авалістів, индоссантам), які несуть перед ним солідарну відповідальність.

2. Чекодержатель має право вимагати від зазначених осіб оплати суми чека, своїх витрат на одержання оплати, а також відсотків відповідно до пункту 1 статті 395 цього Кодексу.

Таке ж право належить зобов'язаному по чеку особі після того, як воно оплатило чек.

3. Позов чекодержателя до осіб, зазначених у пункті 1 цієї статті, може бути пред'явлений протягом шести місяців з дня закінчення строку пред'явлення чека до платежу. Регресні вимоги за позовами зобов'язаних осіб один до одного погашаються із закінченням шести місяців з дня, коли відповідне зобов'язана особа задовольнило вимога, або з дня пред'явлення йому позову.

Глава 47. Зберігання

§ 1. Загальні положення про зберігання

Стаття 886. Договір зберігання

1. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, передану їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

2. У договорі зберігання, в якому зберігачем є комерційна організація або некомерційна організація, що здійснює зберігання в якості однієї з цілей своєї професійної діяльності (професійний зберігач), може бути передбачено обов'язок охоронця прийняти на зберігання річ від поклажодавця в передбачений договором строк.

Стаття 887. Форма договору зберігання

1. Договір зберігання має бути укладений у письмовій формі у випадках, зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому для договору зберігання між громадянами (підпункт 2 пункту 1 статті 161) дотримання письмової форми потрібно, якщо вартість переданої на зберігання речі перевищує не менше ніж у десять разів встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.

Договір зберігання, що передбачає обов'язок зберігача взяти річ на зберігання, має бути укладений у письмовій формі незалежно від складу учасників цього договору і вартості речі, переданої на зберігання.

Передача речі на зберігання при надзвичайних обставинах (пожежі, стихійного лиха, раптової хвороби, загрозу нападу і т.п.) може бути доказиваема показаннями свідків.

2. Проста письмова форма договору зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене зберігачем видачею поклажодавцеві:

сохранной розписки, квитанції, свідоцтва або іншого документа, підписаного зберігачем;

номерного жетона (номера), іншого знака, що засвідчує прийом речей на зберігання, якщо така форма підтвердження прийому речей на зберігання передбачена законом або іншим правовим актом або звичайна для даного виду зберігання.

3. Недотримання простої письмової форми договору зберігання не позбавляє сторони права посилатися на показання свідків у разі спору про тотожність речі, прийнятої на зберігання, і речі, повернутої зберігачем.

Стаття 888. Виконання обов'язку прийняти річ на зберігання

1. Зберігач, який взяв на себе за договором зберігання обов'язок прийняти річ на зберігання (пункт 2 статті 886), не вправі вимагати передачі йому цієї речі на зберігання.

Однак поклажодавець, який не передав річ на зберігання у передбачений договором строк, несе відповідальність перед зберігачем за збитки, завдані у зв'язку з не відбувся зберіганням, якщо інше не передбачено законом або договором зберігання. Поклажодавець звільняється від цієї відповідальності, якщо заявить зберігачу про відмову від його послуг у розумний термін.

2. Якщо інше не передбачено договором зберігання, зберігач звільняється від обов'язку прийняти річ на зберігання у разі, коли в обумовлений договором строк річ не буде йому передана.

Стаття 889. Термін зберігання

1. Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом обумовленого договором зберігання терміну.

2. Якщо строк зберігання договором не передбачений і не може бути визначений виходячи з його умов, зберігач зобов'язаний зберігати річ до запитання її поклажодавцем.

3. Якщо строк зберігання визначений моментом запитання речі поклажодавцем, зберігач має право після закінчення звичайного за даних обставин строку зберігання речі вимагати від поклажодавця взяти назад річ, надавши йому для цього розумний термін. Невиконання поклажодавцем цього обов'язку тягне наслідки, передбачені статтею 899 цього Кодексу.

Стаття 890. Зберігання речей з знеособленням

У випадках, прямо передбачених договором зберігання, прийняті на зберігання речі одного поклажодавця можуть змішуватися з речами того ж роду і якості інших поклажодавців (зберігання з знеособленням). Поклажодавцеві повертається рівне або обумовлене сторонами кількість речей того ж роду і якості.

Стаття 891. Обов'язок зберігача забезпечити схоронність речі

1. Зберігач зобов'язаний вжити всіх передбачених договором зберігання заходи для того, щоб забезпечити збереження переданої на зберігання речі.

При відсутності в договорі умов щодо таких заходів або неповноту цих умов зберігач повинен прийняти для збереження речі також заходи, що відповідають звичаям ділового обороту і суті зобов'язання, у тому числі властивостям переданої на зберігання речі, якщо тільки необхідність прийняття цих заходів не виключена договором.

2. Зберігач в усякому випадку повинен прийняти для збереження переданої йому речі заходи, обов'язковість яких передбачена законом, іншими правовими актами чи встановленому ними порядку (протипожежні, санітарні, охоронні тощо).

3. Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов'язаний піклуватися про прийняту на зберігання речі не менш, ніж про свої речі.

Стаття 892. Користування річчю, переданою на зберігання

Зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися переданою на зберігання річчю, а так само надавати можливість користування нею третім особам, за винятком випадку, коли користування збереженої річчю необхідно для забезпечення її збереження і не суперечить договору зберігання.

Стаття 893. Зміна умов зберігання

1. При необхідності зміни умов зберігання речі, передбачених договором зберігання, зберігач зобов'язаний негайно повідомити про це поклажодавця і дочекатися його відповіді.

Якщо зміна умов зберігання необхідно для усунення небезпеки втрати, нестачі або пошкодження речі, зберігач має право змінити спосіб, місце та інші умови зберігання, не чекаючи відповіді поклажодавця.

2. Якщо під час зберігання виникла реальна загроза псування речі, або річ уже піддалася псуванню, або виникли обставини, що не дозволяють забезпечити її схоронність, а своєчасного вживання заходів від поклажодавця очікувати не можна, зберігач має право самостійно продати річ або частину її за ціною, що склалася в місці зберігання . Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які зберігач не відповідає, він має право на відшкодування своїх витрат на продаж за рахунок покупної ціни.

Стаття 894. Зберігання речей з небезпечними властивостями

1. Речі, легкозаймисті, вибухонебезпечні або взагалі небезпечні за своєю природою, якщо поклажодавець при їх здачі на зберігання не попередив зберігача про ці властивості, можуть бути в будь-який час знешкоджено або знищені зберігачем без відшкодування поклажодавцю збитків. Поклажодавець відповідає за збитки, завдані у зв'язку із зберіганням таких речей зберігачу і третім особам.

При передачі речей з небезпечними властивостями на зберігання професійному зберігачу правила, передбачені абзацом першим цього пункту, застосовуються у разі, коли такі речі були здані на зберігання під неправильним найменуванням і хоронитель при їх прийнятті не міг шляхом зовнішнього огляду пересвідчитися в їх небезпечні властивості.

При возмездном зберіганні у випадках, передбачених цим пунктом, сплачене винагороду за зберігання речей не повертається, а якщо воно не було сплачено, хранитель може стягнути його повністю.

2. Якщо прийняті на зберігання з відома і згоди зберігача речі, зазначені в абзаці першому пункту 1 цієї статті, сталі, незважаючи на дотримання умов їх зберігання, небезпечними для оточуючих або для майна зберігача або третіх осіб і обставини не дозволяють зберігачу вимагати від поклажодавця негайно їх забрати або він не виконує цю вимогу, ці речі можуть бути знешкоджені або знищені зберігачем без відшкодування поклажодавцю збитків. Поклажодавець не несе в такому випадку відповідальності перед хранителем і третіми особами за збитки, завдані у зв'язку із зберіганням цих речей.

Стаття 895. Передача речі на зберігання третій особі

Якщо договором зберігання не передбачено інше, зберігач не має права без згоди поклажодавця передавати річ на зберігання третій особі, за винятком випадків, коли він змушений до цього силою обставин в інтересах поклажодавця і позбавлений можливості отримати його згоду.

Про передачу речі на зберігання третій особі зберігач зобов'язаний негайно повідомити поклажодавця.

При передачі речі на зберігання третій особі умови договору між поклажодавцем і первісним зберігачем зберігають силу і останній відповідає за дії третьої особи, якій він передав річ на зберігання, як за свої власні.

Стаття 896. Винагорода за зберігання

1. Винагорода за зберігання повинне бути сплачено охоронцю по закінченні зберігання, а якщо оплата зберігання передбачена по періодах, воно повинно виплачуватися відповідними частинами після закінчення кожного періоду.

2. При простроченні сплати винагороди за зберігання більш ніж на половину періоду, за який воно має бути сплачено, зберігач має право відмовитися від виконання договору і зажадати від поклажодавця негайно забрати здану на зберігання річ.

3. Якщо зберігання припиняється до закінчення обумовленого терміну за обставинами, за які зберігач не відповідає, він має право на розмірну частину винагороди, а у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 894 цього Кодексу, на всю суму винагороди.

Якщо зберігання припиняється достроково за обставинами, за які зберігач відповідає, він не має права вимагати винагороду за зберігання, а отримані в рахунок цієї винагороди суми повинен повернути поклажодавцеві.

4. Якщо після закінчення терміну зберігання знаходиться на зберіганні річ не взята назад поклажодавцем, він зобов'язаний сплатити зберігачу помірна винагорода за подальше зберігання речі. Це правило застосовується і в разі, коли поклажодавець зобов'язаний забрати річ до закінчення терміну зберігання.

5. Правила цієї статті застосовуються, якщо договором зберігання не передбачено інше.

Стаття 897. Відшкодування витрат на зберігання

1. Якщо інше не передбачено договором зберігання, витрати зберігача на зберігання речі включаються у винагороду за зберігання.

2. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві здійснені ним необхідні витрати на зберігання речі, якщо законом або договором зберігання не передбачено інше.

Стаття 898. Надзвичайні витрати на зберігання

1. Витрати на зберігання речі, які перевищують звичайні витрати такого роду і які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються зберігачу, якщо поклажодавець дав згоду на ці витрати або схвалив їх згодом, а також в інших випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або договором.

2. При необхідності провести надзвичайні витрати зберігач зобов'язаний запросити поклажедателя про згоду на ці витрати. Якщо поклажодавець не повідомить про свою незгоду в строк, вказаний зберігачем, або протягом нормально необхідного для відповіді часу, вважається, що він згоден на надзвичайні витрати.

У випадку, коли охоронець зробив надзвичайні витрати на зберігання, не отримавши від поклажодавця попередньої згоди на ці витрати, хоча за обставинами справи це було можливо, і поклажодавець згодом не схвалив їх, хранитель може вимагати відшкодування надзвичайних витрат лише в межах збитку, який міг бути заподіяно речі, якщо б ці витрати не були зроблені.

3. Якщо інше не передбачено договором зберігання, надзвичайні витрати відшкодовуються понад винагороди за зберігання.

Стаття 899. Обов'язок поклажодавця взяти річ назад

1. Після закінчення обумовленого терміну зберігання або терміну, наданого зберігачем для зворотного отримання речі на підставі пункту 3 статті 889 цього Кодексу, поклажодавець зобов'язаний негайно забрати передану на зберігання річ.

2. При невиконанні поклажодавцем свого обов'язку взяти назад річ, передану на зберігання, у тому числі при його ухиленні від отримання речі, зберігач має право, якщо інше не передбачено договором зберігання, після письмового попередження поклажодавця самостійно продати річ за ціною, що склалася в місці зберігання, а якщо вартість речі по оцінці перевищує сто встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці, продати її з аукціону в порядку, передбаченому статтею 447 - 449 цього Кодексу.

Сума, виручена від продажу речі, передається поклажодавцеві за вирахуванням сум, належних зберігачу, у тому числі його витрат на продаж речі.

Стаття 900. Обов'язок зберігача повернути річ

1. Зберігач зобов'язаний повернути поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, ту саму річ, яка була передана на зберігання, якщо договором не передбачено зберігання з знеособленням (стаття 890).

2. Річ має бути повернена зберігачем у тому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням її природного погіршення, природного убутку або іншої зміни внаслідок її природних властивостей.

3. Одночасно з поверненням речі зберігач зобов'язаний передати плоди та доходи, отримані за час її зберігання, якщо інше не передбачено договором зберігання.

Стаття 901. Підстави відповідальності зберігача

1. Зберігач відповідає за втрату, нестачу або пошкодження речей, прийнятих на зберігання, з підстав, передбачених статті 401 цього Кодексу.

Професійний зберігач відповідає за втрату, нестачу або пошкодження речей, якщо не доведе, що втрата, нестача або пошкодження сталися внаслідок непереборної сили, або через властивості речі, про які зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не повинен був знати, або в результаті умислу чи грубої необережності поклажодавця.

2. За втрату, нестачу чи пошкодження прийнятих на зберігання речей після того, як наступила обов'язок поклажодавця взяти ці речі назад (пункт 1 статті 899), зберігач відповідає лише при наявності з його боку умислу або грубої необережності.

Стаття 902. Розмір відповідальності зберігача

1. Збитки, завдані поклажодавцеві втратою, нестачею або пошкодженням речей, відшкодовуються зберігачем у відповідності зі статтею 393 цього Кодексу, якщо законом або договором зберігання не передбачено інше.

2. При безоплатному зберіганні збитки, завдані поклажодавцеві втратою, нестачею або пошкодженням речей, відшкодовуються:

1) за втрату і недостачу речей - у розмірі вартості втрачених або відсутніх речей;

2) за пошкодження речей - у розмірі суми, на яку знизилася їхня вартість.

3. У випадку, коли внаслідок пошкодження, за яке охоронець відповідає, якість речі змінилася настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, поклажодавець має право від неї відмовитися і вимагати від зберігача відшкодування вартості цієї речі, а також інших збитків, якщо інше не передбачено законом або договором зберігання.

Стаття 903. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві

Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями зданої на зберігання речі, якщо зберігач, приймаючи річ на зберігання, не знав і не повинен був знати про ці властивості.

Стаття 904. Припинення зберігання на вимогу поклажодавця